质量保证书
在现在的社会生活中,保证书的使用频率呈上升趋势,保证书的内容格式包含标题、保证内容、署时。你所见过的保证书是什么样的呢?以下是小编收集整理的质量保证书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
质量保证书1
本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:
一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。
二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。
三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。
四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:
1.屋面防水层3年;
2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年;
3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年;
4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年;
5.门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏1年;
6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;
7.管道堵塞2个月。
五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的,由责任人承担相应责任。
六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。
七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。
八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。
九、本公司愿承诺的`其他内容(略)。
十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。
保证单位:
法人代表:
日 期:
公司地址:
联 系 人:
电 话:
邮政编码:
联 系 人:
联系电话:
地 址:
1、定义:住宅质量保证书,是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时,针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件,具有法律效力,开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。
2、意义:鉴于房屋的特殊属性,为了维护购房者的合法权益,国家对住宅质量进行了专项规定,要求开发商建造的房屋必须达到一定的标准,并要求开发商承担一定期限的保修责任。 通常房屋保修的事项应该由开发商企业亲自负责维修和处理,如果,开发商委托物业管理公司等其他单位负责保修事宜的,必须在《住宅质量保证书》中对所委托的单位予以明示,保证购房者权益获得实际保护。
3、主要内容:
(1)房屋经工程质量监督部门验收后确定的质量等级;
(2)注明房屋基础构造的使用期限和保修责任;房屋基础构造指房屋的地基基础和房屋主体结构。
(3)各部位、部件的保修内容和保修时间;国家对部分内容规最低保修内容和期限,具体有:屋面防水5年;墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏2年;墙面、顶棚抹灰层脱落1年;门窗翘裂、五金部件损坏1年;地面空鼓开裂、大面积起砂1年;管道堵塞2个月;供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;卫生洁具1年;灯具、电器开关6个月。
(4)房屋发生上述情况时,负责处理购房者报修、答复和处理等事项的具体单位。 4、保修期规定:开发商在质量保证书上注明的保修内容和保修期限不得低于国家规定。保修期从开发商将房屋交付给购房者之日起算。在办理房屋交付和验收时,必须有购房者对房屋设施设备正常使用的签字确认。 5、给付时间:开发商必须在向购房者交付房屋同时将《住宅质量保证书》一并交付给购房者;同时,开发商应该将《住宅使用说明书》一并交付给购房者。
4.保修期规定
我国房地产法规规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用时向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。工程质量保证书是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。开发商应当按《住宅质量保证[3] 书》的约定,承担保修责任。
开发商在质量保证书上注明的保修内容和保修期限不得低于国家规定。保修期从开发商将房屋交付给购房者之日起算。在办理房屋交付和验收时,必须有购房者对房屋设施设备正常使用的签字确认。
保修期从开发商将竣工验收的房屋交付使用之日起计算。工程质量保证书中具体保修期限与保修范围是:地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内;屋面防水为3年;墙面、厨房和卫生间地面为1年;《住宅质量保证书》一般约定地下室及管道渗漏为1年;墙面、顶棚抹灰层脱落为1年;地面空鼓开裂、大面积起沙为1年;门窗翘裂、五金件及卫生洁具损坏为1年;灯具、电器开关损坏为6个月;管道堵塞为2个月;供热供冷系统设备为一个采暖期或供冷期;其他部位、部件的保修期限,由买卖双方自行约定,并写在工程质量保证书中。
房屋在保修期内出现质量问题,如经保修单位维修后导致房屋使用功能受到影响,或因主体结构质量不合格给购买人造成损失的,根据工程质量保证书开发商应承担赔偿责任。购买人认为主体结构质量不合格的,可以向《住宅质量保证书》中注明的工程质量监督单位申请重新核验,经核验确属不合格的,购买人有权退房。
5.给付时间
开发商必须在向购房者交付房屋同时将《住宅质量保证书》一并交付给购房者;同时,开发商应该将《住宅使用说明书》一并交付给购房者。
质量保证书2
尊敬的业主:
感谢您选购了我公司开发建设的浙江国际商城项目,为了保护您的合法权益,本公司对您购买的商品房作如下质量保证和承诺: 一、该房屋于20xx年6月15日通过市住建局组织的竣工验收,各项建设手续齐全,资质证编号为:4128455 ;建设工程规划许可证编号为驻规建字第41170120xx00047号;建筑工程施工许可证编号为41280120xx12070101;竣工验收备案登记编号为:豫驻20xx11-221等;预售许可证号为:驻房管预字第20xx0168号等。二、该商品房工程由河南四方建设管理有限公司进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。
三、本商品房保修期自20xx年6月15日起算,在商品房正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。因使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的'自然灾害而造成的质量问题,不在本公司保修范围之内。
四、该物业使用后,有关商品房质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可向本公司投诉,我们将及时进行处理。五、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关商品房工程质量问题,可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品房室外配套问题,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政本管部门申请协调。对协调意见仍有分歧的可向当地人民法院起诉。
六、经省级以上资格的专业部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。七、本《质量保证书》是本公司承担商品房质量责任的法律文件,与销售合同具有同等法律效力,请妥善保存,不得伪造、涂改。
注:
属于保修范围的项目如发生质量问题,业主应及时向所在的物业管理部门报修。对于报修的小型维修项目,物业管理部门依据轻重缓急及报修先后顺序联系施工队维修,一般情况下一周内予以答复。对于维修难道较大的维修项目,物业部门将在48小时内联系安排维修人员入户检查,就具体情况制定维修计划及修复时间进行维修。
河南中亿置业有限公司 20xx年12月31日
质量保证书3
工程名称:沙湾县龙庭花苑小区10#楼
为强化施工现场质量管理工作,确保施工质量,模板工程必须严格按照设计、规范及有关技术规程进行施工。
1、模板安装的标高、截面尺寸、垂直度、轴线位移、模板拼缝应满足规范要求。
2、模版支撑体系严格按规范及施工技术交底搭设,支撑、加固,避免爆模,漏浆、塌陷等问题。
3、模板安装完毕必须对模板内部进行清理,避免烂根。
4、模板拆除必须按规范要求时间进行,杜绝未达到规范要求时间私自对模板进行拆除。
5、浇筑混凝土应指派专人护模。
若你班组未按照设计规范及施工技术交底进行施工造成的'砼浪费,轴线位移、爆模、漏浆、塌陷等质量问题,对于未按照规范施工所造成的质量隐患,返工,所花费用将一力承担。
保证人:
20xx年x月x日
质量保证书4
本着对住户负责、对社会负责的原则,本公司对提供销售的___市___区___路___号___小区___幢___室住宅,在其结构、部件、设施、配套、维修等方面作出下列质量保证和承诺:
一、本住宅建筑面积为___平方米,其中公共建筑面积分摊___平方米。
二、本住宅系统具有相应资质单位设计,并经政府有关部门审定。
三、本住宅通过___市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。
四、本住宅自签约后交付之日起,在正常使用情况下,各部位、部件保修内容与保修期:
1、屋面防水层________年;
2、墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏________年;
3、室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)________年;
4、室内地面空鼓开裂、大面积起砂________年;
5、门窗安装不密闭,出现翘裂、五金件损坏________年;
6、给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;
7、管道堵塞2个月。
五、因住户使用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正当装修而造成的质量问题,本公司不承担保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的`,由责任人承担相应责任。
六、住宅竣工后,在规定使用年限内正常使用情况下,经市有关专业主管部门鉴定,属危险房屋的将予以退还或调换。
七、住户入住后,有关住宅质量的来信来访、投诉,本公司将直接或委托物业管理公司及时给予书面答复和妥善处理。
八、如对本公司的答复或处理有争议,凡有关住宅工程质量的,向所有地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的,向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。
九、本公司愿承诺的其他内容(略)。
十、本保证书在住宅交付用户使用时提供,并作为住宅销售合同的附件,与合同具有同等法律效力。
保证单位:__________
法人代表:____日期:__________公司地址:__________
联系人:__________电话:__________邮政编码:__________
物业管理公司:__________
联系人:__________联系电话:__________地址:__________
质量保证书5
为贯彻执行《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,落实自身的消防安全责任制,确保消防安全,郑重向社会承诺如下:
一、按规定配置消防器材,完善消防设施,并设专人负责维护管理,保证消防设施、器材和消防安全标志完好有效;工作时间消防安全疏散通道和安全出口畅通无阻;
二、组织内部防火检查,确定防火巡查人员、内容、部位和频次,并填写巡查记录;
三、该场所正常营业后保证不影响楼上住户的正常生活和休息。
四、本人将自愿接受社会公众的`监督,严格按照相关消防法律法规做好消防工作。
保证人:
20xx年2月4日
质量保证书6
工程名称:_____一期1~4楼
燃气管道工程建设单位:_____
设计单位:_____
施工单位:_____
东莞市虎门国际公馆一期1~4#楼燃气管道工程工程项目,是由我单位负责施工,根据《城市燃气管理办法》 、 《广东省燃气管理条例》 、 《东莞市燃气管理办法》 、 《城镇燃气设计规范》,为保证燃气工程质量,并承担相应的法律责任,现作以下保证:
一、我单位将严格执行工程建设强制性标准和合同约定进行施工,保证该项目的工程施工质量。
二、该项目在施工过程中,我单位将积极配合建设、设计、监理各方,共同抓好工程质量管理。如发生了工程质量事故,要参与工程质量事故原因分析,提出相应的技术处理方案。如发生因施工原因造成的'工程质量事故,我单位愿按国家法律法规接受处罚,并承担相应法律和经济上的责任。
三、如本单位违反国家和省、市有关工程施工和燃气工程管理的法规,愿按有关法规接受处罚。
施工单位(公章):_____
_____年_____月_____日
质量保证书7
有限公司是一家专业生产不锈钢精密铸件和成套中高压阀门为一体的专业化公司;具有先进的生产设备与检测仪器,产品质量稳定可靠,一直赢得客户好评。基于与浙江中控流体技术有限公司签订的供货协议,针对向贵公司提供的阀体、上阀盖、支架、阀杆连接件和推杆连接件等钢铸件的产品质量,现郑重作出如下承诺:
1、整体质量:碳钢铸件符合gb/t12229-20xx《通用阀门碳钢铸件技术条件》要求,不锈钢铸件符合gb/t12230-20xx《通用阀门不锈钢铸件技术条件》要求。
2、化学成分:碳钢铸件化学成分符合gb/t12229-20xx《通用阀门碳钢铸件技术条件》中3.2条款的规定;不锈钢铸件化学成分符合gb/t12230-20xx《通用阀门不锈钢铸件技术条件》中3.2条款的规定。
3、铸件形状和尺寸:铸件结构、形状和尺寸符合贵公司提供的图纸要求【下同】,未注尺寸公差按gb/t6414-1999《铸件尺寸公差》标准执行,精铸公差等级按ct8执行,砂型铸造公差等级按ct11执行。
4、表面质量:铸件表面去除浇冒口,整体打磨光滑平整,表面无裂纹、气孔、夹沙、冷隔等缺陷;
粗糙度符合图纸要求。
5、内部质量要求:铸件内部无缩松、缩孔、气孔、裂纹等缺陷。
6、力学性能:碳钢铸件力学性能符合gb/t12229-20xx《通用阀门碳钢铸件技术条件》中3.3条款
的规定;不锈钢铸件力学性能符合gb/t12230-20xx《通用阀门不锈钢铸件技术条件》中3.3条
款的规定。
7、无损探伤检测要求:依据本公司的`技术文件规定,对需要做磁粉探伤、超声波探伤、渗透探伤和
射线探伤的的铸件按规定做无损检测,无损检测合格后方可发货。
8、出厂检验:本公司向贵公司提供的产品出厂前,严格按事先的质量策划要求,依据检验标准对
出厂产品进行检验和测试,检测合格后发至贵公司,并附带出厂检验合格的相关证明资料。
承诺单位:xx有限公司
法人代表:xx单位盖章:xx
承诺日期:xxxx
质量保证书8
xxx市住房和城乡建设委员会:
xx房地产开发有限责任公司对今后开发住宅项目进行100%全装修的有关事项郑重承诺如下:
一、在住宅交付使用前对新建商品住宅,保障性住房中的公共租房和廉租住房全部装修,所有功能空间的固定面和管线全部铺装或粉刷完成。厨卫基本设施全部安装到位,墙面、地面、门窗、灯具安装完毕,所用建筑材料、部品符合安全、环保、节能要求,达到入住使用条件。
二、实施住宅全装修与主体工程同步设计、同步施工、同步验收,尚可交付使用。实行建筑设计施工图与建筑装饰装修设计施工图一体化设计,实行新建住宅项目建筑主体工程和建筑装饰装修工程进行投标,明确住宅项目建筑装饰装修工程内容。
三、全装修住宅房价中包含毛坯房价格和装修价格两部分,与购房者分别签订商品房预(销)售合同和委托装修协议,明确毛坯房价格和装修价格。合理控制装修成本,不通过提高装修价格等手段变相提价,增加购房者负担。按照“质量可靠、价格合理、规范运作、取信于民”的要求落实。向购房者交付已装修的.成品住宅。
四、严格执行《成品房装修技术标准》等国家、自治区技术标准、规范。在交房时向购房者提供装修质量保证书和装修、建筑材料环保认证书。包括装修明细表,装修平面图和主要材料及部品的生产厂家,并执行有关的保修期。在住宅使用说明书中载明设施设备相关指标,并明确使用方法和维护要求。
特此承诺
承诺人:XXX
20xx年XX月XX日
质量保证书9
尊敬的住户:
感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了保护您的合权益,促进我公司不断提高开发质量, 做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地使用我公司开发建设的商品住宅。我们根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》,实行商品住宅质量保证和使用说明书制度,请您密切配合并欢迎您对我们的工作提出意见和建议。
地产开发公司地地址:
物业管理公司地址:
销售联系人:
物业管理处:
电话:
电话:
开发公司:(章)
管理公司:(章)
年月日
年月日
本公司对您购买的'西安市***区小区栋楼单元室,建筑面积m2的商品住宅做出如下质量保证承诺:
一、本商品住宅工程于20年月日通过了西安市城乡建设委员会组织的竣工验收。
二、本商品住宅工程由西安市**区质量监督站进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规范、质量标准及设计要求进行施工。
三、本商品住宅工程自竣工验收之日起,在住户正常使用的情况下,本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任,并在承诺期限内负责维修完毕。四、根据国家房屋建筑工程质量保修办法规定房屋建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算;用户在使用过程中发现质量问题,可直接拔打公司维修电话或认真填写附表“商品住宅质量反馈表”寄给我公司。因住户使用不当或进行家庭装修不当以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题,不在我公司保修范围内。
五、住户入住后,有关商品住宅质量的来信、来访、投诉,本公司将直接(或委托物业管理公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满,可直接向本公司(或物业管理公司)投诉。我们将及时进行处理。
六、如对本公司对有关商品住宅工程质量问题的答复或处理有争议,可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,向本地的建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品住宅室外配套问题,可根据国务《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定,向本地建设行政主管部门申请协调。对协调意见仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。
七、经省级及其以上资格的专业质量鉴定部门鉴定,凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋,我公司将予以退房或调换。
八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件,是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件,与销售合同具有同等法律效力,请用户妥善保存,不得伪造、涂改。
质量保证书10
尊敬的xx:
我方作为贵公司xxxx货物的供应商,向贵公司做出如下保证:
一、关于我方经营资格的保证
我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效。
二、关于我方供应货物的保证
1、供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定。
2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后,不作随意更换。
3、供应货物的保质期不低于xx天,自货物经贵公司验收入库之日起计算。
4、我方认可贵公司的货物验收制度,并在对供应货物进行验收时,严格遵守贵公司的货物验收制度。
5、对未通过验收的货物,保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。
6、对通过验收的`货物,在贵公司投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的,保证无条件退货,并在贵公司规定时间内补充合格的货物。
7、因我方供应货物的质量问题,对贵公司造成了不良影响的,我方愿承担该批货物价款1—10倍的罚款,并承担由此所造成的经济损失及法律责任。
8、我方愿意用供应货物货款的30%作为每月结帐的滚动质保金,于下次结帐时进行结算。
保证人:
日期:
质量保证书11
致河南省、新乡市技防办:
我公司是经营计算机及相关产品的企业,创建一年来,销售一直稳定上升,规模不断发展壮大,在省内已拥有固定客户百余家。根据市场需求和企业自身发展的需要,已涉足治安监控、金融安防监控和技防报警等行业。为能直接受到省、市公安机关的培训、帮助和管理,更好的为用户服务,现申请办理《河南省安全技术防范工程设计、施工、维修许可证》。我们郑重承诺:我们将严格遵守公安部第12号令《安全技术防范产品管理办法》、《河南省安全技术防范管理规定》及《河南省安全技术防范管理规定》实施细则,在省、市技防办的监督和领导下,对实施的技防项目合理规划、安全施工、细心管理、用心维护。
对于实施的技防工程项目我公司将严格遵守合同的要求,保质、保量的履行合同内容,并积极接受省、市技防办的监督和领导。为保证公司的稳定发展、提升公司的品牌价值,我公司对工程项目作出了基本服务承诺保证:
(1)工程施工我司承诺提供5×8小时的常驻服务:我司安排1—2名工程师常驻用户现场,为用户提供故障响应及日常巡检服务。对于服务器系统及网络系统故障,我司保证一般在1小时内解决,最迟在3小时内解决问题。
(2)工程售后我司承诺提供7×24小时的呼叫响应服务:包括对所有技术支持、服务请求、问题解决的电话、邮件、传真服务;对所有客户提出的要求进行记录、分派、跟踪、管理和分析;在接到报障电话后立即响应。将安排维护工程师回应用户方,并确定维护方式;同时对所有的问题按时通知和汇报。服务次数不限。
(3)工程维护我司承诺提供系统现场巡检:针对项目设备进行定期巡检(巡检周期参照项目维护服务实施方案),通过定期检测、维护和保养,提供改进和优化建议,保障设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。
(4)我司承诺建立完善的管理制度、制定工作流程、人员考核制度(月度考核),确定维护人员的岗位职责(包括人员的上班时间、休息及备勤时间,上班时间的分配等内容),能够对维护人员的工作进行跟踪及质量监督,要求有完备的文档资料产生。
(5)我司承诺编制维护手册(建立相应的'系统检测指南,规范系统检测步骤),建立完备的维护过程文档资料,统一格式、做好分类,最终建成维护文档库(利用日常积累的故障及解决方案对系统现状进行预先判断)。
(6)我司承诺针对客户设备及系统出现大面积紧急故障或由于其他原因导致服务工程出现人手不够,不能及时完成任务时,我司要给予全力支持提供应急服务分析常见的、关键的薄弱环节,搭建模拟测试环境找出解决方案,指导常驻人员解决问题。
(7)我司承诺确保和提高系统设备的使用率,做好各类设备运行状况的记录工作,保证维修工作快速有效,制定定期检修及所有设备的巡检计划(按单位分类,每季度至少一次,做好登记并形成文档形式递交),提高监控设备的完好率和降低故障发生率。
(8)我司承诺对所有设备进行分类并登记在册形成文档,做好设备的管理、分配、调拨等工作,协助做好固定资产登记的工作。
(9)我司承诺建立人员知识更新制度。包括能力的持续性培养,建立素质模型,明确岗位设置,全面掌握新产品新设备的特点、性能及维护要领,明确维护工作的任务、责任和质量要求。
特此承诺!
承诺单位:
法定代表人:
承诺日期:
质量保证书12
一、本公司生产的“源永亮”牌不锈钢产品全部选用西南、青山、吴X优质原材料,材质稳定、产品精美、抗锈力强、品质卓越;
二、凡本公司生产的`“源永亮”牌不锈钢管在正常使用情况下(不跟酸性、碱性、锈水及其它腐蚀物质接触,不跟铁器等物质摩擦,且不严重折弯及破坏表面)不生锈;
三、本产品严格按照执行标准:Q/YYL-20xx之要求进行生产;
四、在非“人为或其它意外”因素的前提下凡符合本质保书第二条规定的正常使用情况下,且在本产品质保期一年内(自产品交付之日起算)的,如本产品出现质量问题,按以下处理:
①如果该产品出现局部的锈迹斑点的现象,我们采取表层清洁处理解决。
②如果经锈迹清洁处理确实无效果的情况下,本公司按照1:1回收不锈钢管加工物,并补偿施工费每平方米15元,其它概不负责。
五、为防止不法厂商以次充好,冒充本公司“源永亮”牌之品牌,本公司采用钢印把品名每100公分打印在产品上,敬请用户在购买时认准xx或钢印“?源永亮?”,以免上当受骗,并保管好以上标志,以便维护自身权益;
六、该产品不能与其它品牌或不同类的产品同时混合使用,否则出现质量问题概不负责;
七、该产品在制作使用过程中的焊点、切口和清洁时使用酸碱化学物质等人为因素出现锈迹不在本公司承保范围。
保证人:xxx
20xx年xx月xx日
质量保证书13
尊敬的用户:
感谢您选用________钢化玻璃有限公司生产的加工玻璃产品(简称产品)我公司生产的加工玻璃产品主要有:
1、钢化玻璃(执行标准为:GB15763.2-20xx);
2、夹层玻璃(执行标准为:GB9962-1999);
3、中空玻璃(执行标准为:GB/T11944-20xx);
4、防火玻璃(执行标准为:GB15763.2-20xx);
制造商保证其产品按上述各项质量标准检验合格,并保证在正常的施工和所附的使用说明书所规定的维护条件下,产品自生产之日起至国标规定的保质年限内不发生标准以外的'质量问题。在使用过程中应遵守我公司规定的技术工艺和操作规程,如果出现质量问题,本公司只承担执行标准以外的相应职责。如果证实确属制造商职责而出现的标准外的不合格产品,制造商将再带给同等数量的合格产品,如果产品在安装及使用过程中违反制造商的有关规定和要求,例如运输装卸安装过程中的破损,不合格仓储引起的变质,酸碱物溅落的腐蚀,硬器物的划擦伤等,产品的质量保证将失效。制造商有到现场检验被认为是不合格产品的权利。
对买方的赔偿仅限于此保证书所规定的有限的合理赔偿,制造商不承担未经其确认的不合格产品的搬运、拆卸安装、更换、再加工或者其他任何环节的费用。
制造商没有除上述之外的其他保证、说明和默许,制造商也未授权其职员、代理、批发商修改和解释此保证书。
此保证书未盖________钢化玻璃有限公司章无效,涂改、复印无效。此保证书的修改和解释权属________钢化玻璃有限公司。
________钢化玻璃有限公司
年 月 日
质量保证书14
甲方:xxxxx公司
乙方:xxxx工程局
甲、乙双方就xxxx公司30万吨/年离子膜烧碱项目污水处理及中水回用系统工程工程质保问题达成如下协议:
一、根据甲、乙双方签订的工程承包合同,将保修款(工程结算款的5%)作为工程保修金。
二、保修内容、保修期限、保修责任、保修修复时间按国家相关现行规定及本协议约定执行;
三、乙方接甲方书面保修要求后,如果不能在报修修复的合理时间内对保修内容进行修复或者在规定时间内没有完成的,甲方在预先通知乙方的前提下可以自行或者委托第三方进行工程修复。
四、根据本协议第三款,甲方进行的修复工程而产生的费用,由甲方直接从质量保证金中扣除并支付。
五、保修细则
根据国务院令第279号《建筑工程质量管理条例》及中华人民共和国建筑部令第80号《建筑工程质量保修办法》制定本细则。
1、工程保修期自竣工验收合格之日起计算。
2、在工程验收前,甲方、乙方、监理公司联合检查中,提出的各类工程质量问题清单,在竣工期限仍未处理完成的,甲方可安排其他单位整改。按其处理费用的三倍从工程款中扣除,遗留工程清单以外的.问题不按时处理的费用从保修金中扣除。
3、在验收前工程的维护工作由乙方承担。
4、由于构筑物质量未验收或延期验收的,产生的费用由乙方承担。
5、保修项目、保修期限、保修责任
地基和主体结构保修50年。保修期内,如因施工的原因,造成建筑物的地基下陷、开裂、倾斜及主体结构开裂、变形、破坏超过国家设计规范的规定值时,乙方将无偿进行修复并满足有关规范和标准。
防腐保温保修15年。保修期内,如因施工或所用材料的质量问题,造成渗水乙方将无偿进行修复并满足有关规范和标准。
外墙面、地面、地下室、管道渗漏保修5年。保修期内,如因施工或所用防水材料的质量问题,造成墙面、地面、地下室、管道渗漏,乙方位将无偿进行修复并满足有关规范和标准。
墙面、顶棚抹灰层脱落保修2年。保修期内,如因施工质量问题,造成墙面、顶棚抹层脱落,乙方将无偿进行修复并满足有关部门规范和标准。
地面空鼓开裂、大面积起砂保修2年。保修期内,如因施工质量问题,造成地面空鼓、开裂、大面积起砂,乙方将无偿进行修复
门窗翘裂、五金件损坏保修2年。保修期内,如因施工质量问题,造成门窗翘裂、五金损坏,乙方将无偿进行修补。
卫生洁具保修2年。保修期内,如因施工或产品质量问题,造成卫生洁具开裂、漏水问题,乙方将无偿进行修补。
灯具、电器开关保修2年。保修期内,如因施工或产品质量问题,造成灯具、电器的开关失灵,乙方将无偿进行修补。
管道堵塞保修2年。保修期内,如因施工质量问题,造成管道堵塞,乙方将无偿进行疏通。
6、为了业主的正常生产,如发生突发事件、水管爆裂,电路故障,防盗门故障等。业主有权先做处理,如果是因工程质量问题,同时通知乙方。费用(按市场合理价格)均由乙方负责,甲方可书面通知乙方由保修金中扣除。
7、凡在保修期最后一个季度完成的修复项目,延长半年保修时间。
8、若在保修期内未完成的保修项目,质保金延长半年交付。
9、有下列行为之一,甲方有权将保修工程外派给其他单位,所发生费用由甲方书面通知乙方,从保修金中扣除。
1)乙方没有按时进场维修;
2)乙方没有按时按质完成保修工程;
3)乙方没有按时领取工程保修单或拒收的。
10、保修金不足支付保修工程维修费的,甲方可向乙方另行收取。
11、由于保修工程发生的其他问题,甲方、乙方协调解决。
12、乙方保修负责人变动应书面通知甲方。
13、其他未明确的按国家有关规定执行。
六、保修金的支付:
自工程竣工验收合格之日起保修满两年后,并且在此期间保修项目满延长期后的30天内甲方就质保金结算(此结算不需乙方确认),结算后10个工作日内甲方将质保金(扣除应扣部分方),(无息)退还给乙方。
七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
八、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方
乙方
年 月 日
质量保证书15
欢迎您选用“赛通”牌系列管材、管件,为使您用得放心,请认准“赛通”牌或“”商标,本单位对产品质量郑重承诺:
1、本单位生产的“赛通”牌PP—R管材、管件,FR—PPR管材管。管件,在正常工作环境下,长期使用寿命50—60年。
2、本单位生产的“赛通”牌PP—R管材、管件执行国家标准GB/T18742.2—20xx、GB/T18742.3—20xx。
3、本单位严格按照ISO9001—20xx质量认证体系的'要求组织原材料、生产、交货。
4、本单位生产的“赛通”牌PP—R管材、管件,FR—PPR管材管件均通过国家化学建材测试中心、江苏省疾病预防控制中心检验、并被中国质量检验协会建材专业委员会评为全国质量稳定,中国著名产品和管材质量保证书A企业。
“赛通”牌系列产品由中国人民保险公司承担产品责任险,用户应按照有关规范施工安装,凡属本单位产品质量问题(经国家有关部门鉴定确认)而造成的损失,我单位按国家有关规定承担相应责任。
特此承诺,欢迎广大用户监督。
保证人:xx
X年XX月XX日
【质量保证书】相关文章:
有关质量的保证书11-21
质量安全保证书01-13
质量保证书12-12
住宅质量的保证书10-20
质量承诺保证书01-10
公司质量保证书09-19
质量保证书(合集)05-23
质量保证书最新03-13
质量保证书精品02-13
有关质量保证书02-13