履约承诺书

　　随着社会不断地进步，接触并使用承诺书的人越来越多，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。相信写承诺书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编整理的履约承诺书，希望对大家有所帮助。

履约承诺书1

招标人（业主）：

　　我单位自愿参加xx项目的投标，并保证我方提供的资质证书、营业执照、职称、学历及资格证书、业绩或相关证明文件真实有效。保证不出价，出价，买卖。

　　如果我们有幸中标，在工程施工过程中，我单位必须制定科学的`计划，精心组织，确保工期、质量和安全，确保投标书中承诺的从事本合同工程的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量检查员、安全员等管理和技术人员）按时到位，未经业主同意不得离开；确保本合同工程的主要施工机械设备按招标文件中的承诺按时投入施工现场；确保不非法分包或转包中标项目，并随时接受业主及其代表的检查和监督。

　　如果我单位在投标和项目实施过程中违反上述任何一项承诺，我愿意接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，并无条件退出现场和业主的其他处罚。

　　投标人：xx（盖章）

　　投标人履约保函二承诺函：xx公司

履约承诺书2

致xxx：

　　我公司作为项目谈判申请人，在此郑重承诺：我公司在最近三年内没有骗取中标和严重违约情况发生。采购人如果发现并查实我公司在上述事项上存在提取虚假信息的情况，不管采购人是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地放弃本项目的'谈判资格和中选资格；如果我公司已经收到中选通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的本工程中选通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相应独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺是我公司谈判应答文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司与本项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

　　如你们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

　　姓名：xxx职务：xxx联系电话和地址：xxx

　　承诺人：xxx

　　法定代表人：xxx

　　20xx年06月24日

履约承诺书3

致：xxxx有限公司

　　1、我公司仔细、全面地研究了“xx项目”消防工程招标文件、招标技术文件、招标图纸、规范条款及项目所在地消防验收现状，我单位愿意承担“xx项目”消防工程合同、相关文件所约定的全部安装、调试、检测（同时还包括合同约定的防火门、通风工程等检测配合事项）、验收牵头责任和义务。

　　如后期我公司存在将合同约定内容甩项、不管、不落实，均视为我公司违约，我公司同意贵公司按违约处理。我方保证在与贵方的合作中无欺瞒行为。

　　2、我公司承诺：我方确保在合同约定时间内完成招标文件等规定的工作内容，确保按设计文件及相关规范安装、调试和完成消防检测、验收组织工作，负责按时通过消防检测、消防验收，并负责按时取得消防部门的“验收合格意见书”。

　　如未按约定时间取得消防部门的“验收合格意见书”，又没有提前一个月明确书面告知甲方分包的消防相关单位所需要配合消防检测、消防验收具体完成的事项及其完成要求，或甲方分包的'消防相关单位按我方要求完成，但验收仍为通过，我方同意认定为我方未完全履行合同，我方愿意承担因此造成的违约责任和损失。

　　如相比合同约定时间延后30个日历天以内（包括30天）取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的，我方同意按贵公司合同约定每天处罚10000元。如相比合同约定时间延后30个日历天以上取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的，我方除赔偿贵方相应工程延期交房所带来的需要赔偿的业主损失外，另外按合同约定支付给贵方合同总额20%的违约金，并同时同意贵方可以在告知我方情况下，采取委托第三方等必要手段来确保项目通过消防验收，我方同意相应费用从我方合同金额中予以双倍扣除。

　　3、我公司承诺：按工程管理细则服从总包单位对安全文明、进度等方面的项目

　　管理，自觉、诚恳地接受监理、业主的意见和指令，材料设备进场和主要工序、安装质量主要控制点（在施工组织设计中明确）分别请业主、监理检查、验收后，方可进行下道工序施工。

　　4、我公司承诺：我们提供的所有设备、产品全部满足消防的相关规范要求及合同要求，进场时提供设备、产品的相关合格证明。

　　5、我公司承诺：将严格按照档案管理的有关规定向贵单位移交工程竣工资料。工程竣工后，免费为物业培训系统操作管理人员，为项目具备使用条件提供必要前提；

　　6、我公司郑重承诺：免费质保期为自项目公告交付业主之日起贰年，并严格按照消防维护承诺相关约定执行。即使免费保修期满，凡属于我公司施工原因造成的质量问题，我公司将负责到底。

　　投标人（盖公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　法定代表人身份证号：

　　20xx年月日

履约承诺书4

致公司：

　　鉴于我方将与贵方签订工程合同（下简称合同），我方履约承诺如下：

　　一、本履约承诺的保证金额为（中标价的5%），具体金额为RMB壹佰叁拾捌万伍仟捌佰陆拾陆元，（大写）;我公司同意将该项目投标保证金转为履约保证金，不足部分补齐。

　　二、本履约保证金保证金保证期为100天，即施工周期40天（日历天数）后60天。

　　三、我方保证，在合同履行期内，因我方原因在任一方面不能履行合同或违约时，则要根据贵方处罚单后10天内，不论我方是否有异议或反对，贵方都可以以保证金额为限扣除罚款。

　　四、履约承诺书作为合同附件，与合同同等有效。合同履行完毕，本履约保质期

　　满，我方权利义务履行结束后，该保证金于5个工作日退还我司。

　　保证人：（盖章）

　　法定代表人或其委托代理人签字：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　日期:

履约承诺书5

　　工程项目名称： 建设面积：

　　工程项目地址： 工程造价：

　　建设单位（甲方）： 项目经理：

　　施工单位（乙方）： 联系电话：

　　为加强建筑市场的监督管理，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定，特订立本承诺书。

　　第一条 甲乙双方的承诺

　　（一）自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。

　　（二）自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。

　　（三）自觉维护黄山区建筑市场的`正常秩序。

　　（四）发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的，及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。

　　第二条 建设单位的承诺

　　（一）建设工期不足一年的，到位资金不少于工程造价的50%；建设工期超过一年的，到位资金不少于工程造价的30%。

　　（二）按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度，足额支付工程款（进度款）。

　　（三）按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定，在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。

　　（四）扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收一年后与施工单位结清。

　　第三条 施工单位的承诺

　　（一）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。

　　（二）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。

　　（三）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。

　　（四）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。

　　第四条 本承诺书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

　　第五条 本承诺书一式三份，甲、乙双方，区建设委员会各执一份。

　　承诺人：

　　甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

　　法人代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　监督部门：

　　黄山区建委：（盖章）

　　年 月 日

履约承诺书6

　　致：江苏中盛建设集团齐鲁建设有限公司

　　我 唐金广 作为 胡集黄堆社区一期工程的劳务分包方，参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚，向贵司作如下承诺：

　　1、我司对所签订合同各条款已充分考量，为双方洽商一致后的真实结果，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工，忠实全面的执行本项目劳务承包合同。

　　2、为了保质保量的完成该项目，合同签订后本人保证安排 技术负责人一名、放线员一名、专职安全员一名作为本工程的主要管理人员，自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的'要求及合同条款进行项目管理，约定人员于20xx年9月10日前不到齐同意由贵公司派入，工资按实发金额双倍由贵公司扣除，到场管理人员无专业证书视为没有到场，并且本人自愿放弃承包权由贵公司直接接管工人队伍。

　　3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的

　　施工进度、质量、安全和文明施工全权负责，并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。

　　5、同意按30万交纳履约保证金，以承担施工过程中的平时管理责任。

　　6、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷，若因我负责经营管理的项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我承担，并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。

　　7、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的工程施工协调会议，对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告，不得有所隐瞒，双方相互沟通。如因现场施工中出现的本人承包范围内责任问题遭村委会及政府投诉，同意一次扣罚 1000 元的履约保证金。本人承诺贵公司现场管理人员及监理人员开具的罚款单及整改通知单及时签收并且及时整改，不签收愿接受罚款500元每次；

　　8、本人承诺在贵公司材料供应及时于20xx年黄堆社区一期工程不能达竣工交付，保证金30万及本人承包除人工费（人工费按建筑面积每平方120元计算）以外的合同价款一并由贵公司扣除，并且承担因此给贵公司造成的损失。

　　9、本人承诺除贵公司供应的材料质量原因以外的一切原因导致质量责任由本人承担赔偿及维修，并且本人承担所有工人安全责任及事故赔偿。

　　10、本人同意于20xx年9月 日达不到二层封顶，自愿放弃承包权，由贵公司直接接管工人队伍，保证金30万作为罚金贵公司不予退还。

　　承 诺 方： （签字）

　　年 月 日

履约承诺书7

　　本保证金作为_______工程有限公司(投标人名称)就______等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的____%。

　　1、承包人保证在收到中标通知书的.同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的________(____%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(__)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

　　3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除_____元违约金。更换技术负责人扣除_____元违约金。

　　投标人名称(承包人)：____(单位公章）。

　　银行账号：____

　　开户行地址：____

　　开户行电话：____

　　法定代表人或授权代表：(签字)__年__月__日

履约承诺书8

　　履约承诺书

　　致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

　　我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。

　　1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

　　2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。

　　3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

　　4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。

　　5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。

　　6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。

　　7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

　　8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。

　　9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：

　　⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。

　　⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。

　　⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准，质量目标为铁道部优质工程，争创国优奖。

　　⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和铁道部的'行业规定办理。

　　⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到100％并满足本建设项目创优规划要求。

　　⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。

　　10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。

　　11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。

　　⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。

　　⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。

　　⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任，均由我方承担。

　　12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。

　　13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消

　　耗量，如超过，我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。

　　14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。

　　15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。

　　16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。

　　17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。

　　18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在24小时内撤场。

　　19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。

　　20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。

　　承诺人：

　　二〇xx年 月 日

履约承诺书9

　　1.3投标保证金

　　投标保证金证明(粘贴投标保证金收据复印件)

　　1.4工程相关承诺书

　　1.4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书；

　　1.4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书；

　　1.4.3项目班子其他管理人员承诺书；

　　1.4.4 保证不转包、不违法分包的承诺书；

　　1.4.5 质量、工期、安全、文明施工的承诺书；

　　1.4.6 保证不借资质的承诺书；

　　1.4.7 保证不围标、不串通投标的承诺书；

　　1.4.8 履约承诺书；

　　1.6.9 对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合服务的承诺书。

　　1.4.1、不更换项目经理、技术负责人的承诺书

　　致： （招标人）

　　作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

　　1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人，项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金

　　2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

　　3、我公司承诺，即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意，该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理，按中标价的1%支付违约金；更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。

　　4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按中标价的0.5%支付违约金。

　　投 标 人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　年 月 日

　　1.4.2、项目经理、技术负责人到岗承诺书；

　　致： （招标人）

　　作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

　　1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于 6 小时；

　　2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书面同意；半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。

　　3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按10000元支付违约金；第二次离岗的`按20000元支付违约金；第三次以后的每次按50000元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

　　投 标 人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　年 月 日

　　1.4.3 项目班子其他管理人员承诺书；

　　致： （招标人）

　　作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

　　除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外，我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程，否则视为我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

　　投 标 人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　年 月 日

　　1.4.4、保证不转包、不违法分包的承诺书

　　致： （招标人）

　　作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：在该工程项目合同执行过程中，绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为，我公司愿意接受以下处罚：

　　1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

　　2、合同履行期间发包人有权责令其出场，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。

　　3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

　　投 标 人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　年 月 日

履约承诺书10

致___________：

　　我公司就该校led电子显示屏项目中的产品质量及售后服务做出如下承诺：

　　1、我公司提供设备验收后的12个月免费保修，保修期满后收取维修工本费；在质保期内，如设备、材料或安装出现质量问题，我公司承诺在接到户服务通知后，1小时内响应，0.5小时+路程时间内赶赴现场，及时进行维修，必要时予以更换合格的'产品。

　　2、质保期满后，如设备、材料出现质量问题或因其他原因需更换，我公司可及时提供合格的产品或者备用品，并在价格上给予优惠；如属于安装调试原因，我公司将免费修复。

　　3、我公司可提供满足客户正常使用的专用工具及备品备件。亦可向客户提供备件的图纸和规格或代用品（代用品的性能不低于原配件的技术性能指标）。

　　4、产品售出后，我们的工程技术人员将为客户提供系统硬件的安装、网络的联通、功能调试等服务。

　　5、在质保期内我公司将免费为用户提供系统升级服务，满足显示技术不断升级的要求。

　　6、我公司免费为用户培训操作人员和提供大型活动保驾服务，以满足用户的实时需求。

　　7、我公司为用户提供电话号码，24小时技术咨询和系统支持投诉服务。

　　承诺单位（盖章）：_______

　　日期：20____年____月____日

履约承诺书11

　　xx-xxx-xx〈招标人（业主）〉：

　　我单位自愿参加 xx-xxx-xxx-xxx-xxx-x 工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标 、围标、买标、卖标。

　　若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的`主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。

　　若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。

　　投 标 人：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx（盖章）

　　法定代表人： （签字并盖章）

　　日期：xx-x年xx-x月xx-x日

履约承诺书12

章丘市政府采购中心：

　　如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备（编号ZQDL-20xx-008）投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的`一切责任和义务。

　　如我方违约，愿凭贵处开出的违约通知，按违约涉及金额的30％作为违约补偿金，于5天内另支付予贵处；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

　　特此承诺！

　　投 标 人(（公章）：扬州市星慧照明有限公司

　　授权人／代理人(签字或盖章)：

　　电 话：0514-4xxxx999

　　传 真：0514-42xxx9

　　承诺日期：二○○六年四月二十日

履约承诺书13

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条 保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的.合同预付工程款中扣除。

　　第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条 争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

履约承诺书14

________公司：

　　本保证金作为承包人就____________工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的'修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

　　6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。

　　_________

　　______年______月______日

履约承诺书15

xxx：

　　我单位自愿参加 xx-xxx-xxx-xxx-xxx-x 工程的投标，保证我们提供的'资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标 、围标、买标、卖标。

　　若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。

　　若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。

　　投 标 人：xx（盖章）

xxx

日期：20xx年xx月xx日

【履约承诺书】相关文章：

履约承诺书05-18

履约承诺书(经典)12-18

履约承诺书03-10

履约工程承诺书03-07

履约承诺书[合集]05-19

履约承诺书模板07-17

履约承诺书15篇07-06

履约保证承诺书范文03-23

履约承诺书(15篇)10-18

2023履约承诺书范文03-21