工程投标承诺书
在当下社会,在很多情况下我们需要用到承诺书,承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。来参考自己需要的承诺书吧!下面是小编收集整理的工程投标承诺书,希望对大家有所帮助。
工程投标承诺书1
尊敬的业主:
您好!
我方在xx项目招标中,如果我方有幸中标,非常感谢评委及建设单位的信任,在该项目建设和施工过程中,我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外,并对工程售后服务做出如下承诺:
1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的,并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按供应商实际承诺执行;
2、投标产品有专业售后服务机构,并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;
3、工程竣工后,我方将负责壹年的工程质量无偿保修,以优质的服务,实现我们忠实的`承诺;真正做到以一流的施工,创一流的质量的服务宗旨;
4、我方保证在工程竣工,经相关部门认证合格后2个工作日内,对招标方提供上门“集中式”培训服务,确保使用人在操作前充分了解产品性能,使用规范;消灭事故隐患,提高工作效率;
5、电话咨询:在质量保质期内提供技术援助电话,解答招标方在使用中遇到的问题,及时为招标方提出解决问题的建议;
6、现场响应
(1)我方在接到报修通知后,电话咨询不能解决的,我方承诺在24小时内到达现场进行处理,确保产品正常工作;
(2)无法在24小时内解决的,将在24小时内提供备用产品,使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的,招标方有权自行处理故障,发生费用在质量保修金中扣除;
(3)发生紧急抢修事故的,我方在接到通知后,确保做到立即到达事故现场;
(4)对于涉及安全的质量问题,按照《建筑工程质量管理条例》的规定,做到立即报告,及时采取防范措施。
7、质保期外服务承诺:质量保证期过后,我方同样提供免费电话咨询服务,并承诺提供产品上门维护服务;
8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时,我方承诺以优惠价格提供售后服务。
以上是我方对该工程的售后服务承诺,若我方达不到甲方要求及我方承诺标准,在售后服务中给招标方造成巨额损失,我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任,并赔偿由此造成的一切经济损失。
承诺人:xxx
20xx年xx月xx日
工程投标承诺书2
致:浙江振进建设集团有限公司徐州分公司
为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺:
一、工程承包的经济责任
1、经本人申请,公司研究决定,将滨州、阳信、盛世翰海住宅小区部分工程承包给我(具体内容见合同副本)。工程项目承包人保质量、保安全、保工期、保上交管理费全额;保工地现场文明施工;保《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规及县、局、公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制,工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方(建设单位)签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。(提供合同副本一份)
二、工程质量
本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及
行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度,确保施工安全。
2、本人在施工过程中,必须按相关要求采取安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发生事故,由本人承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,确保文明施工,达到文明工地标准奖励 %。
四、应承担的责任和义务
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故,争创文明工地。
2、遵守公司的财务管理制度,承担本工程一切经济责任,自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料,否则视为个人行为,由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字,属于个人行为,公司不承担任何责任。
3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同(协议),在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失,公司可向本人追偿,公司所签订的合同或协议由公司承担责任。
4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司,公司有权向本人追偿经济责任及经济损失,本人会主动承担经济责
任,与公司无关。本人向公司承诺:凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷,本人将主动承担经济责任,与公司无关。按时支付人工工资,做到不拖欠,保证工人不闹事上访,确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故,其经济损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工,保证遵守合同条款规定,不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失,由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故,公司有权调换施工队伍,本人承建的工程收入属另换队伍所得,所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督,服从公司的管理,执行公司各项规章制度,愿向公司上缴总计的 %为企业的管理费,发包方的 %配合费(甲方认价材及现场签证部分不收取配合费),上缴税金3.38%税金,合计 %,所有的费用在甲方拨付的工程进度款中按同比例扣除,不得以任何理由拒缴,公司也不得以多扣缴。
8、同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户,本人承诺不在建设单位转款、领款、借支,不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上,做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章,否则愿承担一切经济损失及处罚。(如
本人如期保质保量的完成工程,公司给予奖励下浮企业管理费及配合费 %),并在决算时奖励。
9、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的`一切税费并同意由公司代扣代缴,若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的,本人愿承担一切经济责任,不给公司带来任何经济损失,因本工程给公司造成不良记录的自愿接受5万元的违约处罚,并同意公司从工程款中扣除。
本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为,每月如期发放上月工资,如不按要求发放,因拖欠农民工工资给公司造成损失的,一切责任由本人承担,愿接受公司的违约处罚,并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除,优先偿还农民工工资及其它债务。
10、公司负责在当地办理相关的报备、报批等相关手续。如因手续方面出现的原因造成工程及本人的损失由公司承担责任。
五、本工程所有费用 :工程款的垫资均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失,本人不承担责任及损失。由甲方及公司承担全部责任,公司协助承包人追究甲方责任及赔偿承包人损失。
六、本人承诺按规定程序办理业务。公司提供承诺人项目部专用章一枚,承包人不私自刻制本公司印章,否则愿接受公司5-10万元的罚款,并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
七、由本工程业主或公司本身责任所引起的经济纠纷均由业主及公司承担一切法律及经济责任,与本人无关。
八、工商、税务等部门到现场检查出现问题,一切由本人自行处理,所有费用自理。
九、工程款必须转入公司帐户,公司在工程所在地开设专用帐户,工程款到公司帐户后,扣除管理费及税金,余款在三个工作日内全部转入承包人帐户。工程款项做到专款专用按相关财务制度执行,公司不得已其他不合理的借口扣押工程款由此造成本人及工程的损失由公司承担责任。
十、如国家对税金有调整,按当地规定执行。农民工工资保证金由本人承担,可由发包方在工程款中合理代扣代缴。
十一、本人承诺:待建设方第一笔工程款(高层)到帐后,留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全工期等其它事项的保证金,如本人不及时处理好以上相关事宜,公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。
十二、如本人因工程需要进行融资时公司应提供相关手续,进行配合,融资资金由公司负责监督使用专款专用,不得挪为他用。
十三、本承诺一式四份,均具有法律效力,双方均不可单方面终止和取消本承诺协议,未尽事宜协商解决。
承诺人: 担保人:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日
工程投标承诺书3
投标承诺书 致:沛县人民医院
本公司全面响应 沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理 工程的施工招标文件,评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求,该工程如由我公司中标承包,我公司愿做出以下郑重承诺:
1、工程质量:保证达到 合格 等级;若竣工验收未达到 合格 等级,自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。
2、工期:保证 个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 0.1‰/天的罚款,罚款总额不超过合同总造价的`5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的,贵方报经上级主管部门批准后,可单方解除合同并重新更换施工单位。
3、安全文明施工:保证不发生一般及以上安全事故,文明施工,达到沛县规定文明工地的 合格 标准。
4、经核对,贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容,工程量亦核实无误。我公司承诺:若我公司中标,则按招标文件的规定签署施工承包合同;若存在错项和漏项问题,一切责任由我公司负责。
5、如我公司中标,保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。
特此承诺
承诺单位(公章):
法定代表人(签名):
年 月 日
工程投标承诺书4
为了保证我市建设工程招投标监管工作合法有序、公正规范的进行,促进招投标市场健康有序发展,树立招投标监管部门的良好形象,根据局党委的部署和要求,我办现作出以下公开承诺:
一、严格贯彻执行国家的法律、法规和相关部门的文件精神,依法按照招投标法及相关规定的工作程序办事,规范建设工程招投标监管过程中的`工作行为,努力做到不越位,不失位。
二、完善招标代理操作流程。根据《招标投标法》、招投标相关法律法规及新的评标办法等内容及要求,进一步完善招标公告发布、招标文件编制、评标委员会组建等招标代理环节的操作流程和细则,加强过程监督,不断规范招标代理程序。
三、全体工作人员做到热情服务、礼貌待人,积极配合、协助业主做好招投标过程中的各项工作。
四、实行首问负责制,谁接谁办,资料齐全的按规定时限及时办理。
五、建设单位工程项目在招投标过程中,招标办履行的各项工作必须按下列时限办理:
1、项目报建备案时限:
资料齐全,经现场踏勘,无违法行为的,一个工作日
资料齐全,经现场踏勘,有违法行为的,待处理完毕后一个工作日
2、招标公告(投标邀请书)备案时限:二个工作日
3、招标文件(资格预审文件)备案时限:四个工作日
4、中标公示备案时限:即时办理
建设单位所提供资料不齐的,应以口头和书面的形式一次性告知建设单位,待资料齐全时,按上述承诺时限办理。
六、进一步优化经济环境,大力解决影响行政效能、损害经济发展的突出问题,严肃查处扰乱招投标市场秩序的行为。
七、深入开展“学整树”活动,进一步转变工作作风,提高工作效率,促进我市建设工程招投标事业规范、有序、健康的发展。
八、发挥表率作用,班子成员带头遵纪守法,做到廉洁自律,克已奉公,不越权、更不滥用权力和利用工作之便牟取私利,拒收各种送请的礼金和贵重物品;同时,管好配偶子女及身边工作人员。
九、健全责任追究制度,全面实行首问制,切实抓好干部、职工的职业道德建设和行风建设,加强对干部、职工的廉政纪律教育。
十、严格执行招投标有关规定,坚持公开、公平、公正的原则,不利用职务违规干预和插手招投标活动。
以上承诺,请全市干部群众监督执行。
二OXX年八月一日
工程投标承诺书5
项目名称:xx有限公司污水处理厂工程。
本单位已了解湖北省嘉鱼盛宇家纺有限公司的投标工程有关要求,现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位着重承诺如下:
我方需于20xx年8月30日之前完成污水处理厂工程,土建面积约41000平方米,确保工程完成,并制定施工进度规划表。
我方按照国家相关质量规定要求,按图施工,按图规定材料建造,确保工程的'质量,并达到优良工程。
1、我方愿意接受委托方工程承包造价10%c 以内利润率,按图规定材料建造,按照目前市场价格核算报价,确保工程的造价。
2、工程预算承包方式:①包工不包料,②单项包工包料,③包工包料价格优惠)
我方按照国家相关安全规定的要求,在工程现场施工时做好安全系数,确保工程人身安全,并强调承诺所有安全责任与费用都由施工方承担。
我方以人为本,以厂如家,组建一支和谐团队,确保工程圆满成功。
1、我方愿意接受委托方图纸一份作出工程预算报价,无论招标如何,我方愿意免费提供委托方图纸工程预算报价方案,提交时间xx年3月5日17点止,此时没有提交我方愿意自动放弃。
2、委托方收到招标时,经集团董事会审核董事长审批在7个工作日内通知承诺方承包工程承建。
3、中标方式符合盛宇集团董事会内定的价格、资质、建筑工程成功案例、施工团队的实力要求等录取施工单位。
1、配套设施框架结构房如:加药间、污泥脱水间、臭氧设备间、配电间等等均改为钢架结构,不于在此预算之内。
2、本次预算包括打桩工程、挖土方及运输工程,还有包括其他相关配套设施工程。
3、施工方自设工棚、住宿、食堂、办公室及施工前所有配套设施。施工中所有电费、水费、人工保险费、办证设施费、安全管理配套设施管理费、材料检测费等均有施工方自行安排。
本承诺书正本一式二份,双方各执一份,具有法律效力,经承诺方同意签盖章后生效。
投标承诺单位:
承诺人(签名盖章):
日期:20xx年2月26日
工程投标承诺书6
本公司中电国际新能源控股有限公司,就上海临港海上风电一期示范项目业主招标(以下简称“本项目”)事宜,承诺自购买招标文件之日起遵守下列保密条款:
1、所有因本项目获知的上海临港海上风电一期示范项目相关资料和信息均为上海市发展和改革委员会和上海投资咨询公司专有信息(以下简称“保密信息”),本公司对于保密信息的使用不视为对该保密信息的任何权利的占有、许可、转让。
2、除为编制本项目投标文件目的'外,未经上海市发展和改革委员会或上海投资咨询公司书面同意,本公司不以任何方式、为任何目的向他人披露、泄露以及公开保密信息,且本公司不以任何形式运用前述信息。
3、上述保密承诺本公司已经仔细阅读,对其中的所有内容没有疑义。本公司愿意履行保密信息义务,也愿意承担因本公司未履行上述承诺而产生的全部损失和法律责任。
4、本保密承诺书自签字之日起生效,直到保密信息成为公开信息为止。
5、本保密承诺书一式三份,承诺方留存一份,上海市发展和改革委员会留存一份,上海投资咨询公司留存一份。
承诺方(盖章):
授权代表(盖章或签字):
日期:20xx年xx月xx日
工程投标承诺书7
中油长城钻探工程公司钻井液公司 :
1、我单位对贵方的 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目招标文件进行了研究,决定申请承担项目任务,并愿意承担招标文件中规定的所有义务。
2、我单位的投标总金额为人民币大写 (¥ 万元)。一旦通知我单位中标,我单位保证按照招标方要求着手准备,在规定的开工时间内开工,并按规定工期完成本项目的相关任务。
3、我单位投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效并对我单位有约束力(若中标,则投标文件有效期随合同有效期)。在签署合同协议之前,贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的契约。
4、如果我单位在本投标书有效期间内撤回投标书;或在接到中标通知书后的 天内未能或拒绝签定合同协议书,贵方有权另选中标单位。
投标单位:(公章)
法定代表人:(签字) 日 期:20xx年9月25日
地 址: 乌鲁木齐市友好路190号
邮政编码:
联 系 人:
宫保墙 电 话:
电子邮件:
传 真:
开户银行:
银行帐号:
承诺书
致: 长城钻探工程有限公司钻井液公司
通过对贵方提供的.招标文件、招标文件附件仔细阅读和理解,并结合我单位所承担任务的实际情况,我单位对 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目的中标做出如下承诺。
1、对合同条件的承诺:遵守国家、地方法律、法规,承认并接受招标方《招标文件》的要求和合同条件的约束。
2、工期承诺:如果我单位中标,我单位保证于 年 月 日至 年 月 日完成全部任务。
3、质量承诺:保证按照合同及相关标准、规范要求实施,确保完成本项目的任务。同时,我们接受招标方规定的质量责任界面,并不因此要求增加任何费用。
4、我单位承诺在项目实施期间与甲方积极配合、紧密协作,共同做好项目的各项工作。
单位名称(盖章):
法定代表人(签字):
日期: 年 月 日
工程投标承诺书8
致xxx有限公司:
半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建,根据上午会议领导提出的工期要求,制定出施工进度计划,我方将配备精兵强将,严格按照施工进度计划,为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中,按照施工进度合理有效的.安排施工工作,保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误,给你方造成损失的,我方将承担赔偿责任。
特此承诺
承诺人:xxx
时间:20xx年xx月xx日
工程投标承诺书9
华能澜沧江水电:
在参加你方旧州营地宿舍楼及科研楼阳台封闭工程〔合同编号:GGQ20xx/T22〕,招标期间,我方承诺:
严格遵守国家廉洁自律和中国华能交通公司招标有关规定以及《华能澜沧江水电招标文件对招标人的纪律规定》,如有违反,承当由此引起的相关责任。我单位同意实行对中标人按投标书所确定的工程经理、技术负责人、质检负责人实行持证上岗制,工程实施期间由省水利工程质量监督管理中心站押证管理工程负责人、技术负责人、质检负责人的资格及职称证书原件;假设我单位中标后,在签订合同前未在规定时限内不能提交持证原件,招标人可取消我单位的中标权利,招标人可另行确定中标人。
2、我单位与发包人签订合同后,承诺按投标文件中安排的现场人员及设备按时进场,工程负责人、技术负责人及其他主要技术和管理人员及设备在发包人同意变更前不得变更;如假设我方违约,发包人有权对我方进行处分,直至终止合同,并承当由此造成影响工程进度的一切经济损失。
3、遵守中华人民共和国、云南省〔包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等等〕有关招标投标的法律法规规定,自觉维护建筑市场秩序,公平竞争,不串标、围标、买标、卖标、挂靠。同意被废除投标资格并接受处分。
4、服从《招标议程安排》,遵守招标有关会议现场纪律。同意被废除投标资格并接受处分。
5、接受招标文件实质性要求,同意被废除投标资格并接受处分。
6、保证投标文件内容无任何虚假,老实守信。假设评标过程中查出有虚假和不老实信用行为的,同意作无效投标文件处理并被没收投标担保,假设中标之后查出有虚假,同意废除中标资格并被没收投标担保。
7、投诉与被投诉:保证不恶意投诉他人,如投诉他人,经招标投标监督机构查实与投诉事项不符或投诉事项没有违法、违规时,愿意承当招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用,并且在缴清该费用后,方可退还其投标保证金;如被他人投诉,经招标投标监督机构查实其投诉事项属实,将自动放弃中标资格,愿意承当招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用,同意从其投标保证金中扣除。不管是投诉还是被投诉,在招标投标监督机构未作出处理决定之前,同意暂不退还其投标保证金。
8、保证投标文件不存在低于本钱的恶意报价行为。
9、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。同意接受招标人违约处分并被没收投标担保。
10、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容,履行保修责任。同意接受招标人对投标人违诺处分并被没收履约担保。
11、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍,假设分包须得到招标人同意并遵守相关法律法规;假设出现企业被责令停业、企业财产或帐户被接管或冻结或破产的情形之一的,自愿放弃中标的权利。
12、保证中标之后按投标文件的'承诺向招标工程派驻管理人员及投入机械设备,同意接受违约处分并被没收履约担保。
13、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作,服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
14、保证按招标文件及施工合同约定的处理造价调整事宜,不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。
本投标人在规定的投标有效期限内,将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人:
法定代表人或〔委托代理人〕:
签名:
20__年_月_日
工程投标承诺书10
致 XX房地产有限公司:
我司承诺对 XXXX 外门窗及幕墙分包工程的成品保护及工程保修进行响应:
一、成品保护的承诺
我方保证在整个幕墙的施工过程中、幕墙工程交付之前,成品保护由我方负责,若出现成品损坏,责任由我方自负。
二、工程保修的承诺
1、本工程的质量保修期为总承包工程接收证书所订明之竣工日期起 2 年。在质保期内,乙方免费对工程进行保修服务。
2、竣工验收合格之日期计算,对于超过保修期之后对产品的维修,厂家只能收取更换零件的成本价和基本人工费;对于保修期内出现的问题,厂家应在接到通知后 24 小时内到现场进行维修,在到现场后 48 小时内解决问题。
3、保修期内,当由于工程本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我司负责免费修理或更换;
4、在修理和更换之后,将损坏原因,补救措施,完成修理情况等以书面形式提供业主;
5、我司对完成的`工程项目,定期回访业主,了解工程的使用情况;
6、为业主定期培训合格的上岗操作人员;培训工作在设备使用现场进行,有专业工程师操作及指导;培训人员及数量由业主确定;培训计划另行提供;
7、为业主定期培训合格的上岗操作人员;培训工作在设备使用现场进行,有专业工程师操作及指导;培训人员及数量由业主确定;培训计划另行提供;
8、预留紧急维保电话,以保证星期天及节假日也能提供售后服务。
承诺单位:投标方
20xx年xx月xx日
工程投标承诺书11
鄂州市xxx局华容分局:
我项目部根据招标文件的要求,对本工程不拖欠农民工工资作如下承诺:一旦我公司中标,绝不拖欠农民工工资,如发现有此现象,可以对我公司处以5倍拖欠金额的经济处罚,该经济处罚为履约保函之外。
投标人:
法定代表人(或委托代理人):
20xx年xx月xx日
工程投标承诺书12
1、我方在此声明,本次投标活动中申报的所有资料都是真实有效、准确完整的,如发现提供虚假资料,或与事实不符,造成的任何法律和经济责任,完全由我方负责;且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动;
2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经查证属实,立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任,且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的.招投标活动;
3、我方在本次投标活动拟任项目经理(注册建造师)是与我单位签订劳动合同并依法办理了社会养老保险的正式职工,到场项目经理与提供的注册建造师相关证书相符,若经查证不符,立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任,且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动;同时承诺若中标,则同意项目经理证书自签订合同之日起,交由招标人保管至项目工程封顶;
4、我方承诺在本次招标活动中若出现投诉,本项目拟派项目经理、编制投标文件的工程造价人员将积极配合调查,否则将承担相应法律责任,且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动。
投标人名称(加盖单位公章):
公司法定代表人(或授权代理人):(签字)
项目经理(注册建造师):(签字)
20xx年xx月xx日
工程投标承诺书13
致:_____公司
__________(以下简称我司)希望参与__________公司(以下简称贵司)的__________项目(以下简称本项目)建设。在本项目投标过程中,贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料,前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任,并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。
为了对保密信息予以有效保护,我公司同意做出以下承诺:
本承诺书所称的相关信息和技术资料是指基于__________公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的`信息,无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密,严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。
3、未经贵司书面同意,我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所
提供的相关信息和技术资料。
本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施,我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。
除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外,我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经贵司书面同意,我公司不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。
我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定,并应采取必要措施,确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定,泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料,依据本承诺书约定,我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。
当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时,我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料
没有贵司的书面许可,我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料,应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救,包括采取有效方法对该专有信息进行保密,所需费用由我公司承担。
我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。
自本承诺书生效之日起,双方的合作交流都要符合本承诺书的约定,除非贵司通过书面通知明确说明,本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密,我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密,保密期限不受本承诺书有效期限的限制。
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖,并在所有方面依其进行解释。
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。
我司方信息接口人:
姓名:__________身份证号:__________联系电话:_____________
承诺单位(公章):_______________
承诺单位代表人(签字):__________
日期:_____年_____月_____日
工程投标承诺书14
致:长城钻探工程钻井液公司
通过对贵方提供的招标文件、招标文件附件仔细阅读和理解,并结合我单位所承当任务的.实际情况,我单位对油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备工程的中标做出如下承诺。
1、对合同条件的承诺:遵守国家、地方法律、法规,成认并接受招标方《招标文件》的要求和合同条件的约束。
2、工期承诺:如果我单位中标,我单位保证于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日完成全部任务。
3、质量承诺:保证按照合同及相关标准、标准要求实施,确保完本钱工程的任务。同时,我们接受招标方规定的质量责任界面,并不因此要求增加任何费用。
4、我单位承诺在工程实施期间与甲方积极配合、紧密协作,共同做好工程的各项工作。
单位名称〔盖章〕:
法定代表人〔签字〕:
日期:20__年_月_日
工程投标承诺书15
我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用,为业主办公和远营创造良好的条件。
确保合格工程,争创优良工程。
结合我公司自身条件和潜力,我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下优惠承诺:
在施工过程中,如x方资金暂不到位,我方保x连续施工。我公司对本工程承担总承包责任,决不分包、转包。认真做好不扰民施工的各项措施,搞好环境保护。调和处理好周边关系,如遇影响到工程正常进行的问题,保x不推托,不扯皮。本工程按安全文明标准化工地的要求施工,虚心接受业主、监理的指导和协调,我们已拟好各项安全,文明施工措施和要求,力求将事故控制在“0”。
我公司一向重视对业主的服务,为此,我公司将以“全心全意为业主”的服务理念,竭诚为贵方的`建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力,我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺:
1、追求完美,全程服务
我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”,想业主之所想,急业主之所争,办业主急需办之事,充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营作风,切实把业主意识贯彻始终,做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责,交工后让业主满意。
2、诚实守信,尊重业主
我们完全响应贵方的要求,若中标施工将严格执行投标文件的所有条款,我公司保x服从业主方的统筹调度,配合各责任主体职责范围内的工作,在施工过程中,我们将始终信守合,将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标,我公司对本工程承担总包责任,不转包工程。
投标人:____________________________
日期:____年____月____日
【工程投标承诺书】相关文章:
工程投标承诺书06-26
工程造价投标承诺书08-28
投标承诺书【精选】06-07
投标承诺书11-17
投标承诺书11-13
投标保密承诺书03-21
关于投标承诺书01-23
投标承诺书【通用】02-23
投标优惠承诺书06-14