意向合同
在不断进步的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的意向合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
意向合同范本1
甲方: 乙方:
经甲乙双方协商同意,自愿签订该协议。该协议宗旨在于保护双方权益,实现双赢。
一、甲方权利及义务
1、甲方提供景区水上舞台作为乙方演出场地。演出场地的搭建、灯光、音响等一切设施设备由乙方承担。甲方有权要求乙方按照演出要求作出适当的调整,包括以下内容:
(1)演出地点: 景区水上舞台
(2)表演时间:每周六场,分别为星期一、三、六、日(注:星期六、日白天晚上各一场),表演时间:每天14:30、6:30。
(3)表演时长(小时/场):
(4)节目类型: 歌唱节目、舞蹈、小品、杂技、魔术等
(5)表演场数:(场) 一年为400场 2、甲方对乙方的演出节目有权严格审核、经审核后达不到甲方要求的节目质量,乙方需作出调整。经甲方确认后,乙方不得随意更改演出形式与节目内容。乙方将审核后的节目作为景区固定节目进行演出。如有更换需书面报请甲方,经甲方同意后方可实施,否则作为违约处理。
3、甲方应按照相关法律法规规定保护乙方的正当权益。
4、甲方有权无偿向乙方提供演出用电。
5、甲方不提供乙方演出人员的交通、食宿等一切费用。
二、乙方权利及义务
1、乙方在达到甲方对表演节目水平和质量后,有权获得本协议商定的报酬。
2、乙方有权援引适当法律及法规条文拒绝不适当的.表演内容,且该拒绝事项不在违约之列。
3、乙方应不得耽误甲方所制定的与乙方相关的工作进度并应积极配合。
4、乙方应按照甲方要求完成表演,包括以下内容:动作、力度、协调、音准、等具体内容和感情处理、投入程度等抽象内容。
5、乙方与游客、演艺人员、其他演出公司等人员在景区内发生纠纷,所造成的民事、刑事、经济责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
三、款项支付
经甲乙双方协商就演出费用支付相关事宜达成以下协议:
1、演出费用总金额: (元)(大写: )(详见附件清单)
2、支付方式:甲方按季度分四次向乙方支付演出费用。
3、支付时间(4次):
4、考虑到乙方前期投入较大,在合作满一月后,甲方有义务向乙方支付前一月的演绎费用。除此外,其余款项支付方式不变。
三、争议处理及违约责任
1、甲乙双方如就合同发生争议,在协商无果的条件下,可以诉诸签约所在地具管辖权的人民法院进行管辖;或诉诸仲裁机构进行仲裁。
2、任何一方违约需承担违约金贰万元。
3、乙方需按照合同约定保质保量完成演绎活动。当因天气、表演人员身体状况欠佳、设备、自然灾害等特殊情况发生时无法进行演艺活动,乙方若无书面请示甲方,造成演出场数的删减,乙方需承担5000元/场的违约金。且缺席演出三次及以上,甲方有权单方面终止合同。
四、附加条款
五、合同履行地:四川省蓬溪县宝梵镇。
六、本合同一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,双方签字或盖章即生效。
甲方代表签字: 盖章
乙方代表签字:
盖章
年月 日
意向合同范本2
甲方:_____房地产投资咨询服务有限公司
乙方:_______________
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定,经过双方友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上,达成以下战略合作协议,现初步拟订合作条款如下:
第一条:准则
1、甲、乙双方都是独立自主、自负盈亏的合法经营事业者,双方在这期间不存在任何隶属、投资、雇佣、承包等关系。
2、乙方同甲方签订的【合作意向协议书】,如今后签订【房屋租赁合同】甲方必须保证乙方独家经营资格权益。
3、乙方为独立经济实体,自觉维护甲方利益,切实强化连锁店的建设与管理,业务上接受总部的督察和指导,对外具有独立法人资格,对内实行自主经营、独立核算。
4、本协议仅代表乙方授权甲方用乙方商业字号做前期的广告宣传,如甲方项目正式开业需要使用乙方商业字号,则甲乙双方必须签订加盟合约,缴纳加盟费用。
5、甲方在前期宣传中不得降低乙方公司形象,损害乙方公司利益。
第二条:甲方的权利和义务
1、甲方有权制定相关媒体推广及品牌形象的宣传工作。
2、为维护甲乙双方品牌形象与意向合作效益,甲方将进行定期或不定期的广告宣传与品牌推广。
第三条:乙方的权利和义务
1、乙方充分享有甲方品牌的`宣传权力。
2、乙方签订【合作意向协议书】后将根据项目现实具体情况,双方详细协商合作细节,如达成一致再确定正式签订【房屋租赁合同】的时间和条款细则,如双方未达成一致则本协议自动解除,则甲乙双方互不承担任何义务和法律责任。
3、本协议是约定甲乙双方权利与义务的最后唯一依据,一式两份,双方各执一份为据,复印无效。
4、本协议所有条款,特别是甲乙双方权利和义务,甲乙方双方有义务保密,任何一方不得擅自向同业、同行泄密,否则视作违约。
甲方:__________ 乙方:__________
代表签字:__________ 代表签字:__________
签约时间:_____年_____月 _____日
意向合同范本3
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方本着自愿、公平、诚信和互惠互利的原则,就乙方打算开设甲方_________品牌专卖店事宜达成如下协议:
专卖市场
乙方打算在_________开设_________品牌产品专卖店。预定该店有效营业面积为_________平方米,并计划于_________年_________月_________日前开业。
专卖特许规定
乙方已知悉甲方的_________专卖店许可合同的全部内容与要求,并完全愿意遵从该合同的有关规定。
意向订金
乙方于本协议签署时,须向甲方一次性缴纳开设_________专卖店意向订金人民币_________元整,此订金作为乙方开设甲方专卖店意愿的'诚信之表示与书面承诺,并作为甲方规划该区域专卖市场之重要依据。经甲乙双方洽谈达成专卖意向的经销商,订金先到帐者先获得专卖权。
订金的退还
此笔订金于乙方的_________专卖店开业前摆场出货时,甲方将在乙方应付的货款中全部冲销。
违约责任
自本协议签署之日起,乙方须于_________年_________月_________日前将该专卖店开出并正式营业,如乙方迟延开业时间或改变意向不愿在该区域开设_________专卖店,均视为违约。其订金将不予退还或冲销,以作为甲方在该区域之市场损失补偿。
参考附件
《_________专卖店许可合同》
本协议自签署之日起生效,协议书一式_________份,甲乙双方各执_________份为凭。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________
代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
意向合同范本4
甲方:_________________
乙方:_________________
经甲乙双方友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上达成如下意向合作协议:
一、甲方作为电商平台,有意向将平台上所售商品存储至乙方提供的符合甲方条件的仓库内进行管理;
二、乙方做为第三方仓储服务商,愿在未来给甲方提供电商仓储服务。服务内容不限于提供仓库场地、人员配置、水电网络、库内管理、配货发货等一系列服务;
三、乙方在签订意向合作协议书后,在同等条件下有优先与甲方签订仓储合同的权利;
四、本协议为甲乙双方以后签署正式合作合同的基础,所涉及到的`任何费用项目、具体合作事宜需后续双方洽谈达成进一步共识,签订正式合同后生效;
五、本协议不具有法律效力,仅表达甲乙双方的合作意向;
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字盖章:_________________
乙方签字盖章:_________________
日期:_________________
意向合同范本5
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑法》之规定经双方协商一致特定立此合同,本合同依法成立。
即具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除。
第一条:工程名称与地点
第二条:工程造价
决算总计人民币:
第三条:结算方式及期限质保金,壹年后无质量问题无息付清。
第四条:材料供应
第五条:工程质量及验收
1、 工程质量:已方根据甲方要求进行施工。
2、 验收方式:
甲、 乙双方共同验收,必须达到甲方要求。
第六条:工程期限: 自合同签订之日起十日内日完工。
第七条:包修期限: 包修期为三年。
第八条:工伤事故: 本工程所发生的所有工伤事故由乙方自己负责。
本合同一式两份自签订之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
意向合同范本6
甲方:
乙方:
鉴于:
1、甲方持有 公司(下称标的公司)股权;
2、标的公司为合法存在之有限责任公司,于 日竞得 地块,建设面积 平方米,并已取得《成交确认书》(见附件);
3、甲方拟通过合法程序转让所持的标的公司100%股权;
4、乙方拟通过合法程序受让标的公司100%股权,并支付相应的股权转让款。
甲乙双方经友好协商,就标的`公司股权转让事宜达成如下意向。
一、甲方有意向转让所持标的公司100%股权。甲方将按国家有关规定办理该等股权转让事宜的相关审议、审批、评估等手续并按国家有关规定在产权交易机构以公开交易方式转让该等股权。
二、乙方有意向受让该等股权,并愿意按照通过合法方式确定的转让价格支付股权转让款。
三、乙方同意在标的公司股权进入国有资产公开交易程序后,及时参加公开征集,表明受让意愿,并按相关交易程序的规定参加交易(包括但不限于交纳保证金、及时出价等)。
四、若乙方最终得以受让标的公司股权,双方按签订的正式《产权交易合同》履行相关权利义务;若乙方最终未得以受让标的公司股权,则双方同意按本意向书有关约定执行。
五、本意向书签订后5个工作日内,乙方向甲方支付人民币 意向金。若乙方最终得以受让标的公司股权,该意向金可折抵股权转让款。具体方式由双方另行协商;若乙方最终未得以受让标的公司股权,除本意向另有约定外,甲方将该意向金无息退还乙方。
六、若乙方未按本协议第三条履行相关约定,则甲方不予退还本意向书第五条约定的意向金人民币 万元。
七、本意向书一式四份,甲乙双方各执两份。
八、本意向书自将以双方签字盖章之日起生效。
甲方: (盖章)
代表签字:
乙方: (盖章)
代表签字:
20xx年 月 日
意向合同范本7
甲方(发包方):
公司地址:
联系电话: 联系人:
乙方(承包方):
营业地址:
联系电话:
法定代表人或工程负责人:
邮编:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,结合本装饰工程的具体情况,经双方协商一致,达成以下协议。
第一条装饰工程概况
一、装饰工程地点位于:
二、装饰工程的承包范围和内容:室内装修工程设计;室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程;
1. 装修面积:
2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的;
第二条
一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整(¥ )。其中:
二、如遇下列情况,经甲、乙双方共同协商,合同总价款可做相应调整:
1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的.;
2. 合同工期内,因政策性调整而引起材料价款发生变化的;
3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的;
4. 发包方增加新的装饰施工内容的;
5.其它;
6. 价款调整时,甲、乙方应签订洽商单。
第三条工程价款的支付
1. 交定金500元。
2.定金在第一次交款中以双倍形式返还。即:(交500元返1000元)
一、甲在本合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
1. 20xx年 月日,甲方到公司看方案及方案预算。
第四条 、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
年 月 日 年 月 日
意向合同范本8
甲方(出租方):__________
乙方(承租方):__________
身份证号码:_______商业登记号码:________
联系人:___________联系电话:________
联系地址:________传真:_________
一、 乙方有意以下列条件向甲方承租_________商铺
1、 品牌名称:__________________
2、 经营范围:____________________
3、 意向商铺位置:第_______层第_______号铺位
4、 建筑面积:_______平方米,套内建筑面积__________平方米
5、 租期:__________年
6、 意向租金:___________
二、 乙方同意向甲方支付人民币______元整为租赁该铺位的认租意向金。
三、 乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的`权利。
四、 甲方正式对外公开招商,乙方在接到甲方通知后____天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》,_______所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利,甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方,并退还乙方已缴纳的认租意向金。
五、 本《承租意向书》壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,具同等法律效力。
甲方(章):____ 乙方(章): ____
法定代表人(签字):____ 法定代表人(签字):____
委托代理人:____ 委托代理人: ____
电话:____ 电话:____
传真:____ 传真:____
住所地:____ 住所地:____
开户银行:____ 开户银行:____
账号:____ 账号:____
邮政编码:____ 邮政编码:____
____年__月__日 ____年__月__日
签字地点:____ 签字地点:____
意向合同范本9
甲方:*************
乙方:*************
为促进****乡经济实现跨越式发展,经乙方对甲方投资环境实地考察,甲、乙双方本着互惠互利,双方共赢的原则,就乙方在***乡投资建设年产******项目达成以下协议:
一、建设地点:*************。
二、投资规模:项目计划总投资_____万元,其中,固定资产投资_____万元(含土地、厂房、设备等)。项目建成投产后,预计年产值_____万元,年利税 万元。项目建设周期为_____年。
三、用地规模:根据乙方投资和建设规模的要求,由甲方提供意向征地 亩(以实际测量为准),每亩_____万元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理,办理费用以及厂地整平费用全部由乙方自行承担。
四、双方权责:
(一)甲方
1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策的有关资料。
2、甲方协助落实各项招引资优惠政策。
3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调,确保项目早日建成达产。
4、甲方协助乙方办理相关证照手续。
5、双方签订协议后,甲方立即启动建设地点的.水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地红线外。
(二)乙方:
1、乙方保证资金按时到位,按时开工建设。
2、乙方自签订本协议书须在3个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕,再签订正式合同,否则此意向书所达成的事宜全部无效。
3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在*** 乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。
4、乙方自获得甲方提供的能进场施工的土地后, 月内必须进场动工建设,超过 个月不动工,甲方有权收回土地;乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给陈家乡政府。
5、乙方应在同等条件下,优先招录我乡境内人员就业。
6、乙方两年内未开工生产或不能达到上述要求,由甲方按乙方出让最终价格收回土地,地上附着物由乙方自行拆除,甲方不赔偿经济损失。
五、其他事项:
1、双方应严格履行本协议,未尽事宜,双方协商补充并友好解决。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。
甲方: (盖章) 乙方: (盖章)
代表: (签字) 代表: (签字)
年 月 日 年 月 日
意向合同范本10
发包方(简称甲方):
委托代理人:
电话:
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书,共同遵守。
1、装饰施工地点:
2、住房结构:房型房厅厨卫阳台套,施工面积平方米。
3、装饰施工内容:见附件-
4、双方约定意向工程总额是:元,大写:其中包括工程款元,税金元,管理费元。备注:
本意向书建筑面积只为预估标准,现场实际量完尺寸得出实际的室内面积,按现场测量的室内面积1.25得出建筑面积为最终签订合同的`标准。
5、双方约定优惠条款:
6、双方同意按照本意向书约定建筑面积来确定对应的工程总额,甲方保证此工程总额在不减少的基础上优惠条件生效,如甲方工程总额减少,则约定优惠条款应该重新商议;
7、双方约定工程施工工期共工作日(以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算);
8、双方签订本意向书后,乙方应派设计师到甲方准备施工工地进行实地勘测,勘测后完成设计方案和初步预算;
9、本意向书定金不退,如转化为合同,可抵扣为工程款。
10、甲方根据以上内容同意向乙方支付合同意向金元。
11、本意向书一式两份,甲、乙两方各执一份。
12、其它约定:
甲方(签字):
代表人:
住址:
电话:
签订日期:年月日
乙方(盖章):
代表人(签字):
地址:
电话:
签订日期:年月日
意向合同范本11
甲方:身份证号码:
乙方:
甲乙双方协商一致就甲方委托乙方居间购买下述房产事宜达成以下共识并保证依约履行。
第一条房屋情况
(一)单元
(二)甲方愿意以人民币的总价购买该房产。
(三)有关房产款的支付方式为:()
1、办理该房产产权变更或过户手续时一次性付清总房款。
2、其他付款方式:
第二条委托期限:
自年月日至年月日止,甲方
第三条意向金支付
(一)甲方为表示购买该房产的.诚意,同意于签订本合同时支付人民币作为意向金。本意向金系居间人受买方所托前往卖方处斡旋及价格条件确认之凭证。
(二)如甲方支付意向金后,经过乙方斡旋卖方愿意以该价格出售该房产,则意向金由乙
(三)意向金一旦转为定金交付给卖方,甲方如不愿意按以上约定时间签订买卖合同,则
第四条
其他约定:
第五条
本合同一式两份,经双方签字之日起生效。
第六条
如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷,皆可选择前往驻马店市仲裁委员会仲裁解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
意向合同范本12
(以下简称承购房)拟购买由上海千叶房地产经纪有
限公司(以下简称代理房)所介绍的位于 的物业,并认
可以下条款:
一. 承购方愿意接受的`购房条件为:
1. 购房总价:______________________________________.
2. 包含设施:______________________________________.
3. 签约时间:______________________________________.
4. 付款时间:______________________________________.
5. 其他条件:______________________________________.
二.承购方为表示购房诚意同意向代理方支付 的意向金,委托代理方于 年 月 日 时之前去争取出让方的确定意向,一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字,则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方,如果期限内出让方未能接受承购方条件的,则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后,承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的,定金(原意向金)将由出让方没收。
二. 本意向书一式叁份,承购方代理方各执一份,双方签字即生效,若出让方接受并签字,则出让方执一份。
承购方: 代理方:
日 期: 日 期:
三. 出让方确认:
本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款,并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方,如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的,愿双倍返还承购方定金,特签字确认。
出让方: 代理方:
日 期: 日 期:
意向合同范本13
卖方(以下简称甲方)姓名:
身份证号:
住址:
代理人:
买方(以下简称乙方)姓名:
身份证号:
住址:
中介方:咸宁市振宁房地产经纪有限公司
第一条 甲方本次出售的房屋(以下简称该房屋)坐落于咸安区长安大道盘泗洲1号——咸宁碧桂园;购于咸宁碧桂园房地产开发有限公司,房产证编号为:;房屋建筑面积平方米土地证编号为,房屋用途为住宅;该房屋附属物花园面积平方米。
第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让,土地使用权年限至年月日止。
第三条该房屋(含附属物)总价款为人民币
元整。
第四条 本意向书签订的同时,乙方向甲方支付定金人民币壹万元整(¥10000.00元)。
第五条 签署本意向书时,甲方已取得该房屋的房屋所有权证和土地使用权证;甲方应于意向书签署后,将该房屋的房屋所有权证和土地使用权证交于中介方咸宁市振宁房地产经
纪有限公司代为保管。
第六条 付款方式约定
7.1 甲方接受乙方以二手房商业贷款及现金方式支付购房款。
7.2 双方并约定通过中国邮政银行(以下简称该银行)办理二手房商业贷款。
7.3 首付款为 ,余下由银行贷款支付。
第七条 甲方保证在交易时该房屋没有任何产权纠纷(包括且不限于抵押债务以及其他任何与该房屋产权关联的债务);否则视为甲方违约。
第八条 本次二手房买卖的中介费用、评估费用以及相关税费(含按照国家规定应该由甲方承担的税费)均由乙方承担。
第九条 双方均承诺,在本次二手房交易过程中,未隐瞒可能伤害对方利益的信息;如果因为一方隐瞒信息,导致交易过程中另一方利益受损失,视为隐瞒信息的一方违约。
第十条 如乙方违约,甲方有权取消本意向书,并且乙方已支付的定金甲方不予退还;如甲方违约,乙方有权取消本意向书,且甲方应于违约情况发生5日内,双倍返还乙方所付定金。双方任何一方如未执行买卖意向出现不买或不卖视为违约同时赔付中介方壹万元整。
第十一条 本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决;如协商未成,向该房屋所在地的'人民法院提起诉讼。
第十二条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定
金之日起生效,在双方签署正式的二手房买卖合同生效的同时失效。
第十三条 本意向书共叁页,壹式叁份,甲、乙双方各执壹份,中介方壹份,具有同等法律效力。
第十四条 签署意向书时,双方均应检查对方身份证原件, 房产证及土地证原件,并将该房屋的房产证和土地证原件交中介方留存。
第十五条 甲方产权人已授权代理人代为签订本意向书,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章): 年月日 年月日
中介方(签章):
年月日
意向合同范本14
购房人:(以下简称承购房)
房地产开发公司:(以下简称房产开发商)
承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向,并认可以下条款:
一. 承购方愿意接受的购房条件为:
1. 购房总价确认:
2. 包含设施确认:
3. 签约时间:
4. 付款时间:
5. 其他条件:
二.承购方为表示购房诚意及具体意向,购房合作方式如下:
承购意向方案一:
由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金),双方签订相应的合同,承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额,xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额,房产开发商协调关系,帮助承购方办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案二:
房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年,一年后即xx.1.1日,由承购方一次性交齐购买该房产的首付款,办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三:开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年,与xx.1.1日,承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作,恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向,一旦房产开发商接受承购方的.上述购买意向和购买条件并在意向书上签字,则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内,如承购方不能按期交付房款,开发商将有权收回房屋的所有权和使用权,发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后,房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的,开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三. 本意向书一式两份份,承购方房产开发商各执一份,双方签字即生效,
承购方: 日 期:
房产开发商 日 期:
意向合同范本15
合同编号:________
甲方:_________
法定代表人:_________
甲方地址:_________
乙方:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮编:_________
永久联系方式:_________
一、序言
甲方是经国家工商总局,中国民用航空总局(以下简称“民航总局”)共同批准设立的,具有民用航空器商用驾驶员执照培训资格的专业航空培训企业(机构)。
乙方由于职业规划及个人意愿,拟参加甲方组织的培训。
为此,甲乙双方在平等协商一致的基础上签订本合同,用以解释和规范甲方拟向乙方提供的培训的各项相关事宜。
二、乙方的权利与义务
获准参加甲方提供的飞行培训:
1.飞行培训的标准为:甲方以获得的中国民用航空总局批准的`课程大纲为依据,设置培训课程和培训计划,并由乙方提供培训服务。
2.飞行培训的基本内容是:航空专业英语培训;私用驾驶员执照课程;仪表等级课程;商用驾驶员执照多发等级课程;20(二十)小时高级飞行培训;atpl执照理论考试专项培训。
培训费用的豁免:
1.签订本合同后,如乙方通过了甲方组织的国内航空公司的面试,政治审察,并与后者签订了正式劳动合同,乙方将获准获得免费培训的机会(接受学员的航空公司向泛美支付学员学费)以及获得在航空公司从是职业飞行的工作机会(担任飞行员)。
2.在此过程中甲方将给予乙方足够的组织和协助,以便乙方通过航空公司的面试,政治审查以及与航空公司劳动合同的签订。
3.所豁免培训费用涵盖具体培训内容所涉费用,以及以下其它费用:教学课本,资料:乙方在甲方培训期间所需教学课本及资料。制服:甲方将为乙方提供3(三)套制服,费用由甲方承担。保险:甲方将为乙方在甲方培训期间提供人身意外伤亡事故保险,保额为人民币20(二十)万元,保险受益人由乙方确定,费用由甲方承担。
乙方通过航空公司面试,政治审查,并与航空公司签署劳动合同后,乙方的人事关系,档案将转入相应的航空公司。
乙方在培训期间享受甲方提供的免费食宿。
三、甲方的权利与义务
乙方“适飞阶段”:甲方将在乙方开始正式的飞行培训的前30(三十)个小时(小时数有可能应航空公司要求而发生变更)课程完成后,对其是否适合飞行做出判断。如果其被确定为不适合飞行,将取消其培训资格。被取消培训资格飞行学员实际已产生的各项培训费用由甲方承担,同时协助安排乙方转入其它地面工作。
教学辅导:甲方将为乙方提供有价值的教学辅导。如果甲方确信其很困难或不可能完成飞行训练内容,将及时通知乙方。
学员培训进度报告单:甲方将为乙方保留档案,飞行经历记录及各类执照。
培训延误:甲方将不对任何非人为能控制的情况(包括但不局限于自然灾害,训练场地或器材的丧失,*,火灾,恶劣气象条件,没收,征用,罢工,*,战争等)所造成的培训进度延误承担责任。如果由此导致培训计划发生变更,甲方应及时通知乙方。
乙方每星期休息两天。但是由于恶劣天气和其他不可抗力的影响,甲方将保留一周上课六天的权利,以保证教学进度。
甲方将提供乙方参加民航总局组织各类考试所需的场地和器材。
乙方学员必须遵守甲方的“学员个人行为准则”。
在飞行培训过程中,非因甲方故意,造成乙方死亡,伤残等损害,甲方不承担任何刑事和经济赔偿责任。
在飞行培训过程中,非因乙方故意,造成训练器材损坏,乙方不承担任何刑事和经济赔偿责任。
四、违约责任
乙方签署合同后如不能按照甲方要求如期参加培训,或在培训过程中无甲方接受的正当理由而自行中断培训,需向甲方支付_________(_________)圆整违约金。
自甲乙双方签字或盖章本合同,乙方通过甲方面试,且取得民航总局颁发的i类身体合格证之日起,如甲方在一个日历年内无法向乙方提供相应培训,乙方有权向甲方收取违约金_________(_________)元整。
五、争议解决
因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
如双方通过协商不能达成合同时,则应提交北京仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。
六、其它说明
本合同生效条件(缺一不可):
1.甲乙双方签字或盖章;
2.乙方通过甲方和航空公司面试;
3.乙方取得民航主管部门颁发的i类身体合格证;
4.乙方通过航空公司政治审查。
本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,均具有同等的法律效力,自乙方向甲方正式报到,接受培训之日起执行。
甲方(盖章):_________乙方(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
【意向合同】相关文章:
意向定金合同最新范本05-07
意向合同范本(15篇)05-31
房屋买卖意向合同范本02-24
意向协议书范本07-23
意向协议书范本15篇08-09
意向申请书07-01
意向申请书8篇09-13
简历的求职意向范文推荐08-30
会计求职意向精品09-01