工地施工合同
随着法律观念的日渐普及，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的工地施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
工地施工合同范本1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙双方经平等协商，甲方就不锈钢工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：
一、包工方式
乙方包工包料
二、材料要求
1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，按甲方确认的材料规格用料，符合用材要求。
三、质量要求
1、按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。
2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。
3、护栏与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。
4、楼梯转角处转弯自然、匀称。
四、工程价款
包工包料防盗窗/平方，护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。
五、付款方式
按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。
六、相关约定
1、甲方提供水、电源、场地等。
2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
工地施工合同范本2
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：金
1.3工程内容：小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的'拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同范本3
甲方：_________
乙方：_________
甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、甲方责任：
1、甲方负责办理施工项目各种手续。
2、负责乙方施工的各种机械设备。
3、帮助解决工程上的疑难问题。
4、督促乙方搞好安全。
5、帮助乙方办理竣工验收的'各种施工手续。
四、乙方责任：
1、完成业主与建设方签订的施工合同。
2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。
3、负责工地上的资金支配权。
4、负责工地上的机械设备管理与维修。
五、核算：
本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。
六、资金与帐务管理
各工地上交总价款的配合费_________%，属公司行政管理人员的工资费用。
七、缴款时间：
各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。
八、工程验收：
乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。
九、资料：
乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。
十、本协议一式四份，双方各2份。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工地施工合同范本4
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：
1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可
施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。
2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。
3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元
施工完成后甲方应在____日内验收，甲方不得拖延验收时间，如果____日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的.即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，
4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。
5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。
6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。
甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：____日期：____日期
工地施工合同范本5
承包方（乙方） ：发包方（甲方）：
兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包范围：
5、承包方式：
6、质量要求：GB50210-20____《建筑装饰装修工程质量验收规范》
7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
二、甲方工作：
1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：
1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定：
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
六、关于价款和结算的约定：
1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元（人民币）。
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式：
a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。
d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。
e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定：
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定：
1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的.法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、关于违约责任的约定：
1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）： 乙方（签字）：
年 月 日 年 月 日
工地施工合同范本6
编号：
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 新增加工程概况
1、 新增加工程名称：
2、 新增加工程地址：
3、 施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项目清单）
4、 委托方式：包工包料
5、 开竣工日期：根据原合同签定的日期增加（即开工日期：________年____月日，竣工日期：________年____月____日）
第二条 新增加装修工程价款
1、新增加工程价款：，详见《增加装修工程项目报价》。
第三条 新增加装修项目事宜
1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。
2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。
3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。
4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。
5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。
6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。
第四条 争议解决 双方如发生因新增装修项目有关的`任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。
第五条 合同生效
1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。
2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但 附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。
3、 本合同（包括合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有 同等法律效力。
甲方：
乙方：
授权代表：
授权代表：
签订日期：________年____月____日
合同签订地
工地施工合同范本7
甲方： 乙方：
甲乙双方经平等协商，就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款：
一、货物名称及购货数量
用墙壁纸部位品牌墙纸型号数量单价交货日期墙纸320卷，每卷380元，计121600元。基膜打底施工共计45元平方，计73400元。工期1星期内完工。
二、交货与运输由乙方负责
在甲方施工现场浙江公司办公楼交货。运输费用由乙方承担。
三、货款价值
壹拾玖万伍仟零佰零元（195000元）
四、付款方式
实行一次性付款方式：乙方完工验收合格，甲方向乙方支付货物总金额100%，即人民币195000元整；
五、施工准备与条件：
1.甲方应为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。
2.已方供铺贴壁纸墙面的基层腻子，应平整、坚实、牢固，或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响，乙方负责更换。
3.由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。
六、施工协议：
甲方根据其装修进程，提前一周通知乙方。
七、甲方验收标准：
①、裱糊层表面色泽一致、无污斑。
②、各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角搭接顺光，阳光处无接缝。
③、裱糊层与挂镜线、贴脸板、踢脚线、电气槽盒等交接紧密，无漏贴，不糊盖需经常拆卸的'39;活动件。
八、其它约定
①、施工过程中，如果发现墙纸质量问题，乙方应无条件为甲方更换。
②、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。
③、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
④、施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后维修，如果因甲方的人为原因造成的破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费维修。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
年 月 日
工地施工合同范本8
简称甲方
简称乙方
一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。
二、甲方为了巩固XX成果将原有即将坍塌的'配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如________年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)
五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分________年平均付清。
七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同范本9
甲方： 乙方：
依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，特签订本合同。
第一条 保安服务内容
1.区域范围：甲方施工现场围墙以内区域，含施工区、办公区、生活区三个功能区域。
2.门卫：负责南大门和西大门两个大门每天24小时门卫值班。严格执行门卫管理制度。对进出现场人员、车辆进行盘查登记，严禁闲杂人员、车辆进出;严禁未经冲洗干净的车辆出场;严禁未经审批同意的建筑材料与施工机械设备出场。
2. 视频监控室：每天 24小时视频监控值班;
3. 现场巡逻：每天24小时巡逻，防火、防盗、防破坏;
4. 维持区域范围内的治安次序，及时干预、调解各种矛盾纠纷。
5. 按照乙方的管理模式对保安队员进行管理。
6. 依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务，承担相应的保安服务责任。
第二条 甲方责任
1.为乙方保安人员提供必备的工作条件，包括值班室、办公桌椅，组织训练学习的场所等。
2.配备符合有关规范、标准要求的门卫、消防、视频监控设施。对乙方提出的.安全防范隐患报告应及时答复和改进。制订并执行内部安全防范规章制度，教育本公司员工配合和支持乙方保安人员履行保安职责。
3.为值班保安员提供现场住宿，提供4台手持式对讲机及充电器。
4.按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务费。
5. 甲方有权要求乙方更换不称职、不合格的保安员。
第三条 乙方责任
1.乙方共指派_7_名保安员负责甲方的安全护卫工作(先期指派5名，待甲方工程全面展开并接到甲方书面通知后再派2名)，其中负责人(保安队长)一名。
2. 乙方根据服务内容与甲方要求，自行安排、协调保安员值班，并将值班人员表交甲方有关部门存档备查。
2.保安员应严格履行本合同第一条规定的保安职责范围，并遵守甲方符合法律规定的各项规章制度。
3.发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，及时处理并报告甲方和当地公安机关，采取有效措施保护发案现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其它突发事件。
4.落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。
5.选派的保安员必须经过正规的保安培训，无违法犯罪前科，并向甲方提供保安人员的登记表、身份证复印件等。
6.为保安人员配备制服及基本保安装备，并负责保安员的工资、就餐，承担保安人员的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险及意外伤害保险。
7.加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。
第四条 保安服务费及支付方式
1.甲方按每人每月___2400__元人民币标准包干支付乙方服务费，实际支付金额以当月甲乙双方签字确认的数字为准。
2.甲方应在当月十五日前以转帐支票或现金方式向乙方支付当月的服务费。
第五条 保安服务期限
自_20xx_年_4_月 1日起，至20xx年12月31日止。
第六条 合同的变更及违约责任
1.在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。
2.在合同有效期内单方提出终止合同的，须向对方支付一个月的保安服务费作为违约赔偿金。
3.甲方逾期支付保安服务费，须向乙方支付每日千分之三的逾期付款违约金。甲方逾期三十天未支付保安服务费的，乙方有权单方解除合同，并追究甲方的违约责任。
4.甲方指派保安员从事本合同约定的保安服务职责范围外的工作，由此造成的对保安员和其他第三方的经济赔偿责任，由甲方负责。
5.依据本合同，经公安机关确定是由于乙方保安人员进行保安服务工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担全部赔偿责任。
第七条 争议的解决方式
1.甲方追究乙方保安工作失职的赔偿责任，应向法院提起诉讼，乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定，但甲方的经济损失小于人民币10000元的，双方可以协商确定赔偿责任。乙方须在赔偿责任确定后的30日内支付赔偿金。在赔偿责任确定前，甲方不得擅自扣减保安服务费。
2.保安员在甲方规定的保安职责范围和区域范围之外所发生(造成)的一切法律与经济赔偿责任均由乙方承担。
3.甲乙双方因合同履行发生其他争议时，双方应协商解决，协商不成可通过司法途径解决。
第八条 双方认为需要约定的其它事项
本合同未尽事宜，双方协商解决。
第九条 附则
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲 方(盖章)：_________ 乙 方(盖章)：_________
项目经理(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工地施工合同范本10
甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____
乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间:
工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额:
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式:
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故:
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同
第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的'百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地址：_________地址：_________
开户行：_________开户行：_________
帐号：_________帐号：_________
签约时间：________年____月____日
签约地点：________
工地施工合同范本11
甲方：
乙方：
按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：有意思装修工程
二、工程地点：新东商城XX201
三、工程期限：________年____月____日开工至________年____月____日完工。
四、工程造价：万元
五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。
六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。
七、质量要求：经验收合格，________年内出现质量问题，保修。
八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的.一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。
九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。
十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。 十
一、有意思装饰工程报价单见明细表。
甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_______ ________年____月____日
工地施工合同范本12
甲方:上海××开发有限公司
乙方:上海××物业管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，上海××开发有限公司(以下简称甲方)将甲方××广场建设前期红线内之保安工作交由上海××物业管理有限公司(以下简称乙方)负责，为明确双方在工作过程中的权利义务关系，经甲、乙双方协商达成一致，签订本协议：
第一条 服务内容、服务范围及岗位配置
1、服务内容：为上海××广场项目提供24小时安全保障服务，其中包括：
(1)负责外来人员出入甲方管理区域时的询问、登记事务;
(2)负责维护甲方内部的正常办公及施工秩序;
(3)负责预防甲方管理区域内刑事、治安案件的发生;
(4)负责预防甲方管理区域内水、电、火等灾害及破坏性事故的发生;
(5)负责保护甲方资产及员工的安全。
2、服务范围：上海××广场项目红线内所有管辖面积。
3、岗位配置：保安人员暂定为12名，每日白班岗人员4名;夜班岗人员2名。(详见附件一，最终以甲方书面确认为准)
第二条 保安费用
1、本协议期内，甲方按12人每月××××元整(大写：××××元整)的标准，向乙方支付保安费用。
2、乙方提供的保安人员配置必须满足本协议约定及甲方安全管理岗位需求，乙方应保证在协议期间提供给甲方的保安人员不少于12人。
3、此费用包含保安人员工资福利、服装费、培训费、员工保险费、交通食宿、利润、税金等乙方完成本协议约定保安服务工作所需的一切费用。除本协议另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。
4、其它费用：岗亭内电费×××元/月，通讯费×××元/月，合计×××元/月。
5、乙方在执行该协议时，不得以任何理由要求甲方增加任何费用;甲方在协议执行期内不得无故削减协议所约定的费用金额。
第三条 结算方式
1、保安服务合同期内甲方按×万元/月的标准向乙方支付保安费及电费、通讯费。
2、乙方保安人员工作满一个月后，乙方应在下个月5日之前向甲方提出书面付款请求书。甲方于收到付款请求书后，经过核实工作及按照本协议约定标准完成所有有关财务程序结算后，于该月10日前, 按甲方结算金额付款于乙方。若乙方逾期未提交相关资料致使甲方逾期付款，责任由乙方自负。如乙方人员工作不足一个月的，按实际发生天数计算费用。
3、乙方应在甲方支付款项的同时向甲方提供等额有效的合法发票，否则，甲方有权拒绝支付。
第四条 双方的权利及义务
(一)甲方的权利及义务：
1、有权对乙方的工作人员及使用的设备、物品进行监督、检查、纠正，有权要求乙方按照甲、乙双方认定的保安工作计划的内容及时间完成保安任务。
2、有权对乙方的工作质量进行监督检查，对乙方的工作质量提出改进意见和建议，并限期整改或视情节按本协议及其他有关规定要求乙方承担违约金。
3、甲方有权对乙方工作人员的表现提出异议，对甲方认为不符合要求的乙方工作人员，乙方必须予以撤换。
4、甲方严禁乙方非法雇工，否则一切后果概由乙方承担。若甲方因此而遭受牵连，则乙方必须赔偿甲方的一切名誉及经济损失。
5、甲方有权定期或不定期召开保安会议，乙方须委托主管人员出席会议。
6、乙方进驻项目现场管理时，甲方应向乙方提供执岗岗亭1间、办公桌1张、办公椅2把、对讲机2部、通讯工具(手机)1部、强光手电2支、警棍2支。
7、甲方提供给乙方的所有物资(包括但不限于以上物资)，须经乙方确认其质量，并由双方签定物资交接单，待合同终止时，乙方须按交接单上所列物资返还甲方。除正常的物资损耗外，其它因使用不当等造成的'人为损坏，乙方负责赔偿。
(二)乙方的权利和义务：
1、乙方所安排的为甲方服务的工作人员必须是培训合格的保安人员。乙方须提供相关人员身份档案及培训证明交由甲方备档。
2、乙方驻场保安人员必须统一着装，戴工牌，保持仪容仪表整洁，严格遵守甲方的各项规章管理制度，服从甲方管理人员的管理。
3、乙方工作人员由乙方依法聘用、雇佣，该工作人员的报酬，待遇及保险等由乙方承担及交纳，与甲方无关。
4、乙方工作人员的所有行为，均视为乙方的行为，由乙方承担责任，与甲方无关。
5、乙方必须对保安人员提供安全培训及教育，树立其自我保护意识，以确保警卫工作中之安全，否则一切后果，概由乙方全部承担。
6、乙方要有足够的培训及监管，使员工能正确做好保安管理工作。
7、乙方之雇员不得在管理区域口出秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检，并不得允许其雇员向施工方及施工人员索取利益、钱财或礼物。倘若发现，甲方授权人可勒令该雇员离开，如因此而引起之损失，乙方须全部承担责任，并赔偿损失。
8、当甲方管理者对乙方工作提出异议，而乙方认为不合理时有权向甲方管理部门提出申诉，但不允许出现拒不执行或与甲方人员发生争执的行为。
9、未经甲方书面同意，乙方不得将协议全部或任何部分转让于其他个人或单位，否则甲方有权解除本协议。
10、除协议细节外,若有未详列工作要求在协议情况下,乙方必须依甲方之要求做,以保障施工安全为原则。如有非甲方要求进行任何工作而乙方照办者甲方概不负责。
11、为乙方执行业务的需要，甲方按规定程序交给乙方的钥匙，乙方必须负责严格保管，并随时接受甲方的监督。
12、乙方人员在执行业务中所获悉的有关甲方的一切机密事项和商业秘密，绝不准向任何人泄露，否则由乙方承担相关责任。
13、本合同期间，乙方派遣的保安人员因执行本合同约定的事务与任何第三方发生纠纷，或造成他人伤亡的，均由乙方负责解决，所产生的赔偿费用，由乙方承担，与甲方无关。
第五条 不可抗力
因不可抗力无法履行本合同时，甲、乙双方可解除本合同，双方互不追究无法履行合同的责任。发生不可抗力一方应自不可抗力发生之日起10日内以书面形式通知对方。
第六条 适用法律
本协议使用中华人民共和国现行之各项法律法规及有关规定。
第七条 争议的解决
若在协议有效期间双方发生与协议的有关任何事宜或事件的任何纠纷或分歧，双方应尽量协商解决，若未能协商解决，将有关事件按《中华人民共和国仲裁法》的规定向上海仲裁委员会申请仲裁。
第八条 协议期限及合同提前解除
1、本协议期限为：由××××年×月××日至××××年×月××日止。
2、本协议期间，乙方有下列情形之一的，甲方可解除本合同，因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任，且甲方无须向乙方支付报酬：
(1)乙方擅自调离保安人员的;
(2)乙方派遣的保安人员无故离岗××小时以上的;
(3)乙方派遣的保安人员不能完成本合同约定事务，经乙方撤换后，重新派遣的保安人员仍不能完成本合同约定事务的;
(4)因乙方派遣的保安人员故意或者过失给甲方造成损失的;
(5)甲方对乙方的服务水平不满意，经甲方两次告知，乙方仍不改正的;
(6)乙方从事违法犯罪活动的。
3、甲方有权提前七日通知乙方解除本合同，双方按乙方实际提供服务期限及本合同约定标准据实结算，除此之外，甲方无需向乙方承担任何补偿或赔偿责任。
第九条 其他条款
1、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
2、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。
3、附件作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。修改“保安人员工作要求”(详见附件二)并不足以使本协议归于无效，倘甲方提出合理要求增删“保安人员工作要求”之项目时，本合同之服务价格不予变更。
4、本协议如有未尽事宜或任何修改，需经甲、乙双方协商确定后，以书面形式签订补充协议。
5、如果在本协议期限届满之后，双方有意续签服务合同，则需在本合同终止日期之前一个月向对方提出续签意向书，否则，合同期满，甲、乙双方均有权与其它公司另行签订服务合同。
6、双方联系人名单及联系方式详见附件三。
甲方：上海××开发有限公司 乙方：上海××物业管理有限公司
法定代表人： 法定代表人：
(委托代表) (委托代表)
开户名称： 开户名称：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
年 月 日 年 月 日
工地施工合同范本13
甲方：
乙方
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同如下：
一、服务内容
甲方聘用乙方，对双方确认的现场施工主道路区域实施浇水管理，确保来往车辆通过时无灰尘、施工道路整洁。
二、 甲方聘用保安员的具体任务
1、 维护工地正常生产秩序，每天浇水，确保现场施工道路整洁。
2、 应付突发事件发生，服从甲方统一指挥调度。
3、 需浇水施工道路总长约1000米。
三、 聘用乙方工资、服务期限和地点
1、确保工地施工道路无灰尘飞扬，浇水费用300元/天。以上费用不含水费，含洒水车费用、含人工费用及电费。
2、服务期限自20xx年4月1日至5月31日。甲方可根据实际施工情况提前解除合同，但应提前3天通知乙方，费用将做相应调整。
3、如遇下雨等特殊天气情况，经甲方同意可停止浇水，但未交水天数要予以扣除
3、服务地点：府佑水香工地现场。
四、乙方要对自身安全负责，如发生人身伤害或死亡，责任由乙方全权承担。
五、违约责任
在合同期限内，如因车辆过往施工道路灰尘四起，每发现一次 扣款600元。
五、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份。
甲 方：
乙 方：
年月日：
工地施工合同范本14
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致，订立本合同。
工程地点：通辽市科尔沁区明仁大街
工程承包方式：乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份。
1、施工内容：
广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;
广场室内不锈钢地角线制作。
2、使用材料：(详见报价明细表)
滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm)，根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为SUS304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);内部结构使用20mmX40mm方矩管，壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品，经甲方验收合格加以封存，作为竣工验收标准样品。
3、制作工艺：(详见施工图)
4、施工要求：严格按照甲方确认的施工图纸制作安装，所用材料必须合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑，抛光处理达到平板水平。
5、工期(滚梯)：40天，由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内，乙方第一批材料及施工人员进入施工现场，地脚线部分逐层按期进行。
6、工程造价：
滚梯每部造价人民币￥23000元，9部合计￥207000元，其中包含人工费￥63000元地角线每延米造价人民币￥38元，其中包含人工费每延米￥6元，以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币：贰拾万零七仟元整，￥207000元;最终以实际制作数量结算。
7、付款方式：
(1)、本合同签定三个工作日内，甲方向乙方支付首付款即：￥62100.00元(总造价30%)，乙方收到首付款后进场开工;
(2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后，甲方向乙方支付二期款即：￥81900.00元;
(3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即：￥56500.00元;
(4)、甲方留￥6500.00元为质保金，12个月内无质量问题，甲方全额返还质保金。
8、双方责任：
(1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期，乙方不承担责任。
(2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源，负责协调其他工种及管理部门之间的关系，为乙方施工提供各种便利条件。
(3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、样
板封存及竣工验收确认工作。
(4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处，注意现场成品保护，因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿，造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。
(5)、严格遵守商场施工规定，确保施工安全，特殊工种需持证上岗，施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
(6)、乙方负责制作成品及所需材料的装车及运输，保证制作成品完好运抵施工现场，运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。
(7)、质保期内非甲方使用及外力损坏，出现的任何质量问题，均由乙方负责免费维修，乙方不能及时按甲方要求维修的，甲方有权自行解决，费用由质保金中扣除。
9、违约责任：
(1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时，应办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全部经济损失。
(2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项，每延迟一天，按暂定总造价的5，作为违约金赔付乙方。
(3)、如无甲方原因或不可力抗因素，乙方未按期完成施工，每延迟一天，按暂定总造价的.5，作为违约金赔付甲方，误期不得超过5天，超过5天，甲方有权废止本合同，并扣除余款。
(4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程，如出现材料不符及施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件返工，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
10、合同争议的解决方式：
双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地人民法院起诉。
11、附则：
(1)、本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(2)、附件：装饰施工图，报价明细表。
(3)、合同履行完后自动终止。
单位名称：(盖章)
甲方签约人：(签字)
联系电话：
单位名称：(盖章)
乙方签约人：(签字)
年月日：
工地施工合同范本15
甲方：
乙方：
为了更进一步认真贯彻落实《安全第一，预防为主》的方针，充分做到：隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。进一步加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理，确保广大职工的生产和施工安全，确保施工环境安全，为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程安全生产责任事项协商一致，并订立本协议，以并双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、建筑面积：
3、结构层数：
二、责任范围：
_____。
三、双方各自责任：
（一）甲方责任：
1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。
2、认真贯彻公司制定的.“安全生产规章制度”，坚持标准化、系统化管理，坚持安全生产责任制。
3、对施工现场的工作人员进行安全知识教育，提供合格的安全防护材料，承担安全防护措施费用。
4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。
（二）乙方责任：
1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。
2、落实公司制定的“安全生产规章制度”，落实“安全第一，预防为主”的方针，树立安全第一的思想。
3、对全体职工进行安全生产知识教育，并与职工签订安全生产责任合同以提高职工安全意识，明确安全事故责任。
4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作，施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。
5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗，并持合格的操作证上岗。
6、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
四、事故处理：
1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报公司主管部门，同时按照政府有关部门要求办理、处理，由事故责任方承担发生的费用。
2、甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
五、其它：
本合同一式叁份，甲方持贰份、乙方持壹份。
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
年 月 日
【工地施工合同】相关文章：
建筑工地施工合同范本02-04
工地施工安全保证书12-27
建筑工地文明施工承诺书01-31
工地运输合同模板范本09-10
最新工地用工合同的范本04-29
工地运输合同范本简单07-02
工地劳动合同范本03-17
标准工地工程合同范本01-31
施工合同的范本01-12